2015年一級建造師《工程法規(guī)》預習試卷(二)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考一級建造師考試，特地整理一級建造師考試模擬試題，并附解析與參考答案，本文為2015年一級建造師《工程法規(guī)》預習試卷(二)，希望各位一級建造師考生通過模擬試題的方式掌握考點。

    最新推薦： 2014一級建造師真題、答案及解析發(fā)布中!

    課程推薦： 2015年新課程 VIP套餐 高端保障套餐

　　一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

　　1.以下法律規(guī)范性文件中，不屬于我國法律體系中憲法相關法的是( )。

　　A.《國籍法》 B.《地方各級人民代表大會選舉法》

　　C.《民族區(qū)域自治法》 D.《政府采購法》

　　2.下列關于規(guī)范性法律文件效力的表述，表述正確的是( )。

　　A.部門規(guī)章的效力肯定高于地方政府規(guī)章

　　B.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于地方政府規(guī)章

　　C.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于部門規(guī)章

　　D.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于行政法規(guī)

　　3.某建筑公司于2006年4月2日提出申請，于2006年4月12日獲得工商行政管理機關核準營業(yè)執(zhí)照;于10月5日提出申請，于11月3日獲得建設行政主管部門核準資質證書，則該建筑公司具備法人資格的時間為( )。

　　A.2006年4月2日 B.2006年4月12日

　　C.2006年10月5日 D.2006年11月3日

　　4.根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，建設工程在保修范圍和保修期限內發(fā)生的下列質量缺陷中，應當由施工單位承擔保修責任的是( )。

　　A.因使用不當造成的質量缺陷

　　B.因用戶裝修引起的衛(wèi)生間滲漏

　　C.一場暴雨后散水坡局部下沉裂縫

　　D.地震導致的剪力墻裂縫

　　5.某建筑工程施工中，由于現(xiàn)場監(jiān)理工程師的錯誤導致甲施工單位的完成工作部分計入乙施工單位已完工程中，建設方依此而付款，則乙施工單位和建設方之間構成的是( )之債。

　　A.施工合同 B.無因管理

　　C.侵權行為 D.不當?shù)美?/p>

　　6.下列權利中，不屬于著作人身權內容的是( )。

　　A.署名權 B.修改權

　　C.保護作品完整權 D.許可使用權

　　7.某建筑設計公司工程師張某接受公司指派的任務，為某住宅樓繪制出具施工圖紙。按照著作權法的規(guī)定，下列表述正確的是( )。

　　A.張某享有工程設計圖的署名權，該公司享有著作權的其他權利

　　B.張某享有工程設計圖的發(fā)表權、署名權、修改權和保護作品完整權，該公司享

　　有著作權的其他權利

　　C.張某享有工程設計圖的所有權利，但該公司在其業(yè)務范圍內可以優(yōu)先使用

　　D.該公司享有工程設計圖著作權的所有權利，但應當給予張某相應的獎勵

　　8.需要辦理施工許可證的建設工程，建設行政主管部門應在收到建設單位申請之日起( )日內，對符合條件的申請頒布施工許可證。

　　A.7 B.15

　　C.30 D.45

　　9.某建設單位欲新建一座大型綜合市場，于2006年3月20日領到工程施工許可證。開工后因故于2006年10月15日中止施工：。根據(jù)建筑法施工許可制度的規(guī)定，該建設單位向施工許可證發(fā)證機關報告中止施工情況的最遲期限應是( )。

　　A.2006年11月15日 B.2006年12月15日

　　C.2007年1月15日 D.2007年4月15日

　　10.根據(jù)我國《建筑法》的相關規(guī)定，下列表述：“建設工程開工后，施工單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地的省級建設行政主管部門申請施工許可證。”中，有( )處錯誤。

　　A.2 B.3

　　C.4 D.5

　　11.監(jiān)理工程師在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)某設計變更洽商內容不符合國家相關技術標準，則( )。

　　A.指示施工單位變更施工

　　B.要求施工單位改正

　　C.自己修改后交施工單位施工

　　D.報告建設單位要求設計修改

　　12.建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期為( )。

　　C.3年 D.5年

　　13.乙建筑公司為甲建筑公司的分包商，施工過程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出現(xiàn)了質量問題，則( )。

　　A.建設單位可以直接要求乙公司予以賠償

　　B.建設單位只能要求甲建筑公司予以賠償，而不能直接要求乙公司予以賠償

　　C.建設單位只能要求乙公司予以賠償

　　D.如果乙公司無力賠償，則建設單位將無法通過其他獲得賠償

　　14.建設工程施工總承包單位依法將部分專業(yè)工程分包給其他單位的，則( )。

　　A.分包工程現(xiàn)場的安全生產由分包單位負總責

　　B.分包單位的生產安全事故由分包單位負責

　　C.分包單位應當按合同約定對其分包工程的質量向建設單位負責

　　D.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任

　　15.下列關于建造師管理相關制度中正確的是( )。

　　A.建造師初始注冊證書有效期為3年，變更注冊后有效期也為3年

　　B.大型工程項目的負責人可以由非本專業(yè)的注冊建造師擔任

　　C.注冊證書由所聘用的單位保管使用，執(zhí)業(yè)印章由本人保管使用

　　D.信用檔案中除記錄不良行為外，還應記錄業(yè)績及良好行為

　　16.以下屬于建造師不予注冊情形的是( )。

　　A.李某因聚眾賭博被治安處罰予以拘留，正處拘留期間

　　B.范某申請注冊時，已年滿62周歲

　　C.何某因故意傷害，判處1年半有期徒刑，現(xiàn)正在緩刑期間 ‘

　　D.齊某2年前，曾因執(zhí)業(yè)而被吊銷注冊證書

　　17.某施工合同履行過程中，由于監(jiān)理工程師張某的錯誤指令而給施工單位造成近5萬元經濟損失，對該損失向施工單位直接承擔賠償責任的是( )。

　　A.監(jiān)理工程師張某

　　B.項目總監(jiān)理工程師

　　C.監(jiān)理單位

　　D.建設單位

　　18.某工程項目允許聯(lián)合體投標，經過評選，最終由甲設計公司和乙建筑公司組成的聯(lián)合體中標并與建設單位簽訂合同。施工中，由于設計地下車庫擋土墻截面過小而導致墻體發(fā)生偏移，該質量事故責任應由( )承擔。

　　A.甲設計公司 B.乙建筑公司

　　C.甲設計公司和乙建筑公司 D.建設單位

　　19.按照《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中不予注冊的情形是( )。

　　A.申請人年近已達60歲，體弱多病

　　B.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止已滿4年

　　C.曾被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經滿2年

　　D.申請人申請注冊之日止4年前擔任項目經理期間，所負責的項目曾發(fā)生過重大質量事故

　　20.按照《工程建設項目強制招標規(guī)模標準》規(guī)定，下列( )不屬于必須進行工程或設備、材料招標的項目。

　　A.采暖設備單項合同估算價約為112萬元的工程

　　B.消防系統(tǒng)施工單項合同估算價約為160萬元的工程

　　C.通風工程合同人工費估算價約為60萬元(合同總額約240萬元)的工程

　　D.節(jié)能施工單項合同估算價約為220萬元的工程

　　21.某建設項目經評標委員會評標后，最終確定甲單位中標，評標委員會于2007年12月15日出具了評標報告，招標人在公示后于2007年 12月23日向甲單位發(fā)出了中標通知書，甲單位于2007年12月26日收到中標通知書，則該中標通知書于( )對招標人和中標人產生法律效力。

　　A.2007年12月15日 B。2007年12月23日

　　C.2007年12月26日 D.公示期滿

　　22.下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是( )。

　　A.招標人協(xié)助投標人撤換文件，更改報價

　　B.招標人在招標前預先內定中標人

　　C.招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價

　　D.招標人投標前要求投標人結合自己經濟實力確定投標價格

　　23.以下關于注冊建造師信用檔案信息的陳述，錯誤的是( )。

　　A.信用檔案信息的內容由注冊建造師及其聘用單位提供

　　B.被投訴舉報和處理應記人信用檔案

　　C.注冊建造師的業(yè)績情況應記人信用檔案

　　D.注冊建造師信用檔案信息按照有關規(guī)定只向需求方查詢公示

　　24.甲施工企業(yè)于2月1日向乙材料供應商郵寄了簽訂合同的信函。乙企業(yè)2月5日的信函。乙企業(yè)2月5日先收到了甲企業(yè)聲明該信函作廢的傳真，2月7日才收到了簽訂合同的信函。甲企業(yè)發(fā)出傳真聲明作廢的行為屬于( )。

　　A.要約撤銷 B.要約邀請

　　C.要約撤回 D.要約生效

　　25.合同解除后，合同約定的權利義務終止，合同中的結算條款( )。

　　A.同時解除

　　B.若當事人不能協(xié)商一致，條款無效

　　C.尚未履行的終止履行

　　D.依然有效

　　26.以下合同類型，不屬于《合同法》有名合同的是( )。

　　A.建設工程施工合同 B.建設工程勘察設計合同

　　C.房地產項目貸款合同 D.房地產項目合作開發(fā)合同

　　27.某工程項目，發(fā)、承包雙方約定雙方達成結算一致意見后，發(fā)包方支付剩余結算款項。本工程項目于2007年8月15日通過竣工驗收，同月 22日交付發(fā)包人投入使用，承包人于同年9月5日向發(fā)包人提交竣工結算文件，后由于雙方無法達成一致意見，承包人于2008年4月28日向法院提起訴訟，則剩余結算款的應付時間為( )。

　　A.2007年8月15日 B.2007年8月22日

　　C.2007年9月5日 D.2008年4月28日

　　28.承、發(fā)包人以《建設工程施工合同(示范文本)》(GF―2013--0201版)簽訂合同，工程竣工后承包人提請竣工驗收，但發(fā)包人長達一個半月之久拒不組織驗收，此情況下正確處理方式是( )。

　　A.承包人應提請建設行政主管部門組織驗收

　　B.以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期

　　C.視為通過驗收，以提請竣工驗收報告之日后第29天為驗收合格日

　　D.繼續(xù)等待驗收

　　29.發(fā)包人與承包人未簽訂書面建設工程施工合同，承包人按照發(fā)包人的指令進行了工程施工，發(fā)包人在驗收基礎上支付了相應款項，則雙方之間建設工程施工合同( )。

　　A.沒有成立 B.有效成立

　　C.效力有待確定 D.竣工驗收合格后方有效

　　30.某賓館工程，由于業(yè)主急于按期開業(yè)迎客，于工程完工后在未進行竣工驗收情況下就對外營業(yè)，使用中發(fā)現(xiàn)部分客房出現(xiàn)漏水現(xiàn)象，則該質量責任應由( )承擔。

　　A.總承包人 B.防水分包人

　　C.業(yè)主 D.物業(yè)公司

　　31.某一購銷合同約定交貨日期為2007年7月1日，供貨方甲因材料商乙遲延供料耽擱了加工周期，于2007年7月5日向買受人丙送貨，途中恰遇洪水，貨物盡損，則該批貨物的滅失責任須由( )承擔。

　　A.供貨方甲 B.材料商乙

　　C.買受人丙 D.都不承擔責任

　　32.某建筑工程經竣工驗收合格，但由于承包人存在工程轉包行為而導致施工合同無效，則已完工程價款的結算原則是( )。

　　A.按照原無效合同約定

　　B.參照原無效合同約定

　　C.按照合同訂立時合同履行地工程造價部門的計價方式

　　D.不予結算

　　33.某承包人通過招標投標程序中標某高校辦公樓建筑工程，雙方以中標價簽訂了建設工程施工合同并履行備案手續(xù)，不久發(fā)包人進一步要求承包人降低價格，為此雙方又簽訂了中標價格基礎上讓利12%的補充協(xié)議，后承包人以補充協(xié)議約定顯失公平為由主張撤銷，則承包人行使該撤銷權的行使須在補充協(xié)議訂立后( )內行使。

　　A.1年 B.2年

　　C.5年 D.不限定時間

　　34.評標委員會在對投標文件進行評審中，發(fā)現(xiàn)招標文件確定的評標標準和方法不盡合理，不利于擇優(yōu)選定中標人，則評標委員會正確的做法是( )。

　　A.嚴格按照招標文件確定的標準和方法進行評審

　　B.修改或者調整招標文件確定的標準和方法并告知投標人補充投標后進行評審

　　C.修改或者調整招標文件確定的標準和方法后進行評審

　　D.宣布此次招標投標作廢，重新進行招標

　　35.某建設項目在投標答疑階段，投標人甲就招標文件某一設備型號提出的疑問，招標人在進一步澄清時，須( )。

　　A.書面通知投標人甲 B.書面通知所有的投標人

　　C.口頭通知投標人甲即可 D.口頭通知所有的投標人

　　36.某工程項目最終確定某建設公司中標，招標人于2008年3月1日向中標人發(fā)出了中標通知書，中標人于2008年3月5日收到，則招標人和中標人至少應在( )前簽訂書面建設工程施工合同。

　　A.2008年3月15日 B.2008年4月1日

　　C.2008年3月20日 D.2008年4月5日

　　37.某建設工程總造價為3500萬元。建設方與施工方在合同中約定：無論何種原因，延誤工期一日，施工單位應支付建設單位違約金10萬元。后工程因多種原因共延誤120天，則下列表述中正確的是( )。

　　A.施工方只能按照約定支付1200萬元違約金

　　B.合同約定的違約責任不符合公平原則

　　C.施.工方可以違約金數(shù)額過高為由主張無效

　　D.施工單位可以合同未履行備案手續(xù)為由主張無效

　　38.某建設方根據(jù)評標結果向中標人發(fā)出了中標通知書，此中標通知書屬于( )。

　　A.要約 B.承諾

　　C.要約邀請 D.承諾邀請

　　39.當事人約定由第三人向債權人履行債務的，第三人不履行債務或者履行債務不符合約定的，( )承擔違約責任。

　　A.債務人應當向債權人 B.第三人應當向債務人

　　C.第三人應當向債權人 D.債務人應當向第三人

　　40.某建設工程施工合同簽訂于2008年3月2日，合同約定工程開、竣工日期分別為2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工驗收合格，現(xiàn)承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權，其最遲必須在( )前行使。

　　A.2010年4月1日 B.2010年10月1日

　　C.2010年4月15日 D.2010年10月15日

　　41.甲為某公司的法定代表人，某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照公司章程的規(guī)定，甲已經超越了其法人對其代表權限的限制，但是，乙卻不知情，則該合同( )。

　　A.無效 B.有效

　　C.部分有效 D.效力待定

　　42.某房地產開發(fā)商與施工單位簽訂了一份總承包合同，合同中約定施工單位每月20日向開發(fā)商上報本月的已完工程量進行計量審核，開發(fā)公司根據(jù)審核后工程量支付工程進度款，則( )。

　　A.不管出現(xiàn)什么情況，施工單位都必須先行施工，否則就要承擔違約責任工，否則就要承擔違約責任

　　B.如果施工單位有確切證據(jù)開發(fā)商不能支付工程款，就可以中止履行合同

　　C.如果施工單位有確切證據(jù)證明開發(fā)商不能支付工程款，就可以終止履行合同

　　D.開發(fā)商不能以施工單位未及時申報已完工程量為由拒絕付款

　　43.甲、乙于2006年5月31日簽訂商品混凝土買賣合同，約定甲于2006年7月1日開始供應現(xiàn)場，乙于供貨后每月15日付款。2006年 6月中旬甲有確切證據(jù)證明乙經營狀況嚴重惡化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并沒有供應商品混凝土。則下列表述正確的是( )。

　　A.甲有權中止履行合同，然后要求乙在一定期限內提供適當擔保，乙不提供的，甲可以解除合同

　　B.如果乙提供一定的擔保，甲仍有權拒絕繼續(xù)履行合同，直至乙恢復履約能力

　　C.甲有權中止合同，但無權解除合同

　　D.甲無權中止履行合同，乙有權追究甲的違約責任

　　44.建設工程施工合同簽訂后，發(fā)包人合同外園區(qū)市政附屬工程委托承包人施工，對此價款未做約定，后無法協(xié)商一致，則市政工程價款應按( )市場價格履行。

　　A.訂立合同時合同簽訂地 B.訂立合同時合同履行地

　　C.履行合同時合同簽訂地 D.履行合同時合同履行地

　　45.對于勞動爭議申請仲裁的時效，下列說法正確的是( )。

　　A.時效期間為2個月

　　B.勞動關系存在期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，申請時效為1年

　　C.仲裁時效中止的，從中止時起，時效重新計算

　　D.勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起1年內提出申請

　　46.某建筑公司在施工過程中，需要向流經工地的河流排放大量的含熱沸水。根據(jù)《水污染防治法》的規(guī)定，建筑公司在排放水時，需要保證( )。

　　A.其下游最近灌溉取水點水質符合農灌標準

　　B.水體水溫符合水環(huán)境質量標準

　　C.有防溢液、防溢流的具體措施

　　D.消毒達標后排放

　　47.某建筑項目位于城市市區(qū)內，按照《環(huán)境噪聲污染防治法》要求，施工中向周圍生活環(huán)境排放噪聲應當符合國家規(guī)定( )排放標準。

　　A.建筑施工場界環(huán)境噪聲 B.建筑施工機械噪聲

　　C.城市市區(qū)環(huán)境噪聲 D.城市生活區(qū)環(huán)境噪聲

　　48.根據(jù)《綠色施工導則》規(guī)定，施工現(xiàn)場內為減少道路占用土地，通路宜設置成( )。

　　A.環(huán)形 B.網(wǎng)格形

　　C.發(fā)散形 D.對角線形

　　49.按照《文物保護法》的規(guī)定，以下不屬于施工單位在進行工程建設中發(fā)現(xiàn)文物應采取措施的是( )。

　　A.停止施工，配合保護現(xiàn)場 B.報告當?shù)匚奈镄姓块T

　　C.進行發(fā)掘并移交發(fā)掘物品 D.發(fā)掘未結束前不得繼續(xù)施工

　　50.某建筑施工企業(yè)于2005年3月1日申請安全生產許可證，2005年3月20日取得安全生產許可證，該許可證至( )屆滿。

　　A.2007年3月1日 B.2007年3月20日

　　C.2008年3月1日 D.2008年3月20日

　　51.下列施工作業(yè)人員的做法中，( )屬于正當行使緊急避險權。

　　A.甲憑經驗判斷腳手架可能不穩(wěn)而應急撤離了現(xiàn)場

　　B.乙發(fā)現(xiàn)基坑四周地表出現(xiàn)大量裂紋并有土石有滑落，在加快作業(yè)后撤離了現(xiàn)場

　　C.丙發(fā)現(xiàn)危險后先采取了應急措施，無效后撤離了現(xiàn)場

　　D.丁發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在極大安全隱患而拒絕進入崗位作業(yè)

　　52.某施工現(xiàn)場所需主要臨時用電設備包括1臺起重機械和3臺電焊機，則施工單位應當( )。

　　A.單獨設計配電系統(tǒng)

　　B.編制用電組織設計

　　C.制定安全用電措施和電氣防火措施

　　D.確定用電安全防護措施

　　53.某工程項目由于發(fā)包人拖延支付工程款而導致長期停工，施工方只好將設備撤場，作業(yè)人員同時也轉場施工，此時施工現(xiàn)場的安全防護應由( )負責。

　　A.發(fā)包人 B.施工方

　　C.發(fā)包人和施工方共同 D.監(jiān)理方

　　54.下列關于應急預案的修訂的表述中，錯誤的是( )。

　　A.應急預案應當至少每2年修訂一次

　　B.企業(yè)法定代表人變更應及時修訂應急預案

　　C.修訂后的應急預案應當重新備案

　　D.預案修訂情況應有記錄并歸檔

　　55.監(jiān)理單位審查安全技術措施和專項施工方案的重點是( )。

　　A.是否符合建設單位的要求 B.是否符合合同約定

　　C.是否符合工程建設強制性標準 D.是否符合監(jiān)理要求

　　56.在工程建設過程中，建筑安全監(jiān)督管理機構應當對工程建設( )階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。

　　A.規(guī)劃 B.設計

　　C.施工 D.驗收

　　57.根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于技術標準中規(guī)定數(shù)量的( )。

　　A.l00% B.80%

　　D.30～60%

　　C.50%

　　58.某工程項目進行隱蔽驗收時，由于鋼筋復檢結果尚未出來，監(jiān)理未同意隱蔽。建設單位要求趕工，責令施工單位進行了工程隱蔽。后鋼筋復檢結果不合格，工程需重新返工。對于損失的承擔，說法正確的是( )。

　　A.由建設單位承擔全部責任

　　B.由監(jiān)理單位承擔主要責任

　　C.由建設單位和監(jiān)理單位承擔全部責任

　　D.由施工單位承擔主要責任

　　59.根據(jù)《建設工程質量管理條例》規(guī)定，下列不屬于工程監(jiān)理單位實施監(jiān)理依據(jù)的是( )。

　　A.法律、法規(guī) B.施工合同中約定采用的推薦性標準

　　C.工程施工圖紙 D.工程監(jiān)理合同

　　60.某建設工程項目于2005年6月1日經竣工驗收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建設檔案管理規(guī)定》的規(guī)定，建設單位最遲應當在( )前，向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。

　　A.2005年8月1日 B.2005年8月10日

　　C.2005年9月1日 D.2005年9月10日

　　61.某工程因施工方原因造成質量存在缺陷，由于建設方付款不及時，施工方拒絕修方拒絕修復。建設方采取的下列做法中，不正確的是( )。

　　A.建設方可以解除合同

　　B.建設方可以要求減少支付工程款

　　C.建設方可以要求施工方承擔違約責任

　　D.建設方可以行使抗辯權拒絕支付全部工程款

　　62.某住宅工程交付使用十年后，發(fā)現(xiàn)因施工原因造成地基基礎局部下沉，承重梁出現(xiàn)裂縫，對此應承擔責任的是( )。

　　A.設計單位 B.住戶集體

　　C.建設單位 D.施工單位

　　63.仲裁調解書應于( )生效。

　　A.仲裁庭作出時 B.雙方達成合意時

　　C.仲裁調解書送達時 D.雙方簽收調解書后

　　64.下列關于民事訴訟證人出庭作證的表述中，不正確的是( )。

　　A.證人應當出庭作證

　　B.證人作證時應當接受當事人的質詢

　　C.當事人申請證人出庭作證，應當在舉證期限屆滿前10日提出，并經人民法院許可

　　D.證人在法院組織雙方當事人交換證據(jù)時出席陳述證言后，還必須出庭作證

　　65.下列關于民事訴訟期間的表述，不正確的是( )。

　　A.當事人不服地方人民法院一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內提起上訴

　　B.當事人不服地方人民法院一審裁定的，有權在裁定書送達之日起15日內提起上訴

　　C.適用簡易程序的案件，應當在立案之日起3個月內審結

　　D.第一審普通程序案件，應當在立案之日起6個月內審結，有特殊情況可以延長

　　66.下列證據(jù)可以單獨作為認定案件事實的依據(jù)的是( )。

　　A.存有疑點的視聽資料

　　B.與原件核對無異的復印件

　　C.與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言

　　D.無正當理由未出庭作證的證人證言

　　67.按照《行政許可法》規(guī)定，行政機關作出行政許可決定的期限是( )。

　　A.收到行政許可申請之日起15日內 B.收到行政許可申請之日起20日內

　　C.受理行政許可申請之日起15日內 D.受理行政許可申請之日起20日內

　　68.某仲裁委員會仲裁某一建設工程施工合同爭議案件，仲裁庭對建設工程施工合同的效力爭議事項未能形成多數(shù)意見，本案中有關建設工程施工合同效力問題應( )裁決。

　　A.按首席仲裁員的意見作出

　　B.由人民法院審理

　　C.請示仲裁委員會主任并按其意見作出

　　D.重新組成仲裁庭經評議后作出

　　69.在某建筑工地上，附近居民與施工方發(fā)生噪聲擾民糾紛，雙方同意調解解決。在

　　下列解決方式中，由( )主持或參與的調解，屬于行政調解。

　　A.施工方上級單位 B.建設方

　　C.當?shù)亟ㄔO行政管理部門 D.人民法院

　　70.下列行為不屬于《行政訴訟法》規(guī)定的受案范圍的行為是( )。

　　A.吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 B.行政罰款

　　C.逮捕 D.行政拘留

　　二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個選項得0.5分)

　　1.建設法律既包括專門的建設領域的法律，也包括與建設活動相關的其他法律。其中應當由全國人民代表大會制定的法律是( )。

　　A.《合同法》 B.《建筑法》

　　C.《招標投標法》 D.《物權法》

　　E.《城市房地產管理法》

　　2.某縣縣內公路改造工程，該縣政府與施工單位簽訂了工程承包合同。工程竣工后，縣審計局依法出具《審計決定書》，縣政府依照《審計決定》結算了工程價款。就上述案情，下列表述正確的是( )。

　　A.縣政府與施工單位依工程承包合同形成行政法律關系

　　B.依據(jù)審計結果，施工單位與縣審計局形成行政法律關系

　　C.《審計決定書》送達時，對施工單位產生法律約束力

　　D.對《審計決定書》不服時，應當先申請行政復議

　　E.施工單位可以以縣政府為被告提起民事訴訟

　　3.在工程建設領域，參與建設活動的各方主體中，必須具有企業(yè)法人資格的是( )。

　　A.施工單位 B.設計單位

　　C.監(jiān)理單位 D.建設單位

　　E.勘察單位

　　4.某建筑公司為施工需要委派王某外出采購建材，王某接到任務后突發(fā)急病，便委托自己的親屬代為采購了一批建材。事后，王某將此事如實匯報給公司，公司認為當時可以換人去完成任務因此不予認可。對此案，下列說法正確的是( )。

　　A.王某委托親屬的行為構成指定代理

　　B.王某委托親屬的行為應事先征得公司同意

　　C.王某委托親屬的行為事后通知公司即對公司產生約束力

　　D.王某應對委托親屬的行為承擔責任

　　E.王某的親屬應對此承擔責任

　　5.某施工項目在施工過程中，施工單位與A材料供應商訂立了材料買賣合同，但施工單位誤將應支付給A材料供應商的貨款支付給了B材料供應商，則下列表述中正確的是( )。

　　A.施工單位與A材料上之間存在合同之債

　　B.A材料商與B材料商之間存在無因管理之債

　　C.施工單位與B材料商存在不當?shù)美畟?/p>

　　D.A、B材料商之間不存在債的關系

　　E.施工單位與B材料商之間存在侵權之債

　　6.在工程建設領域，下列( )可以由相關權利人享有著作權。

　　A.建設單位編制的招標文件 B.有法定代表人簽字的授權委托書

　　C.項目經理完成的工作報告 I).工程設計圖紙

　　E.監(jiān)理會議紀要

　　7.某建筑公司同某混凝土站簽訂了商品混凝土供貨合同，合同約定建筑公司于合同簽訂后5日內支付60%貨款，后建筑公司聽說混凝土站負債累累，擔心付款后不能供應商品混凝土，遂在合同約定付款期內拒絕付款。對此，下列表述正確的是( )。

　　A.建筑公司不付款的行為屬于違約 B.建筑公司有權主張解除合同

　　C.混凝土站有權要求建筑公司付款 D.建筑公司有權要求混凝土站提供擔保

　　E.建筑公司行使的是不安抗辯權

　　8.下列選項中不符合法定的頒發(fā)施工許可證條件的有( )。

　　A.已經按約支付了土地出讓金，但土地證尚未辦好

　　B.沒有建設工程規(guī)劃許可證，但規(guī)劃局出具了的許可證正在辦理的便函

　　C.有拆遷許可證，但工程拆遷還有一點沒有掃尾

　　D.已經訂立施工合同，但中標施工企業(yè)的資質不能滿足規(guī)定要求

　　E.建設資金已經落實

　　9.對于中標通知書的法律效力下列說法不正確的是( )。

　　A.中標通知書就是正式合同 B.中標通知書是要約邀請

　　C.中標通知書是要約 D.中標通知書是承諾

　　E.中標通知書只是單方意思表示

　　10.下列情形中，能導致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有( )。

　　A.未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求 B.聘用單位破產

　　C.聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照 D.與聘用單位解除了合同關系

　　E.注冊有效期滿但未延續(xù)注冊

　　11.依據(jù)不同的標準，可以將合同劃分為不同種類。下列分類中，建設工程合同所屬的分類包括( )。

　　A.有名合同 B.雙務合同

　　C.單務合同 D.無償合同

　　E.有償合同

　　12.某工程項目工程主體結構已基本完工，由于建設單位未依約支付相應工程款，施工單位提出解除合同并通知了建設單位。雙方在協(xié)商時各自提出了自己的觀點，這些觀點中正確的是( )。

　　A.合同解除后，對于主體未完成部分的工程，施工單位有義務完成

　　B.合同解除后，已完的工程部分應予拆除恢復原狀

　　C.合同的解除須經法院或仲裁確認后才生效

　　D.合同解除后，對于未完部分的工程終止履行

　　E.施工單位要求解除合同，同時可以要求賠償損失

　　13.關于勞動合同中試用期的約定，錯誤的是( )。

　　A.勞動合同期限3個月以下，試用期不得超過1個月

　　B.勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過3個月

　　C.無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月

　　D.用人單位與同一勞動者可以約定多次試用期，但累計不得超過6個月

　　E.完成一定工作任務為期限的合同，不得約定試用期

　　14.某建筑公司根據(jù)施工需要，委托加工廠加工構件，后由于意外情況，建筑公司通知加工廠取消合同;加工廠認為自己已經完成了60%的工作，應當繼續(xù)履行合同;則下列說法中正確的是( )。

　　A.建筑公司取消合同屬于違約行為 B.已完工作量超過一半，應當繼續(xù)履行合同

　　C.建筑公司有權取消合同 D.加工廠不得要求繼續(xù)履行

　　E.建筑公司應賠償加工廠損失

　　15.下列屬于行政強制措施的是( )。

　　A.拘役 B.限制出境

　　C.罰款 D.沒收財物

　　E.查封場所

　　16.某建筑施工現(xiàn)場鋼結構分包工程所使用的塔吊是由分包單位租賃某建筑設備廠，并由其負責安裝保養(yǎng)工作，按照《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，該塔吊使用前，必須由( )共同進行驗收，驗收合格方可進行施工使用。

　　A.總承包單位 B.監(jiān)理單位

　　C.建設單位 D.分包單位

　　E.建筑設備廠

　　17.目前我國實行的強制性標準包含( )。

　　A.批準發(fā)布時已明確為強制性標準的

　　B.發(fā)布時未明確為強制性標準，但其編號中不帶“/T”

　　C.自2000年后批準發(fā)布，未明確為強制性標準，但其中有必須嚴格執(zhí)行的強制性條文(黑體字)，編號也不帶“/T”

　　D.國際標準或者國外標準，而我國現(xiàn)行強制性標準未作規(guī)定的

　　E.發(fā)布標準中使用“宜”、“不宜”等用詞的條文的

　　18.按照《行政許可法》規(guī)定，在地方性法規(guī)和省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章中不得設定的行政許可包括( )。

　　A.確定公民資格的許可

　　B.確定法人資質的許可

　　C.限制其他地區(qū)的個人或者企業(yè)到本地區(qū)從事生產經營和提供服務

　　D.不動產登記制度的許可

　　E.限制其他地區(qū)的商品進入本地區(qū)市場

　　19.下列關于工程監(jiān)理的質量責任中，說法正確的是( )。

　　A.工程監(jiān)理業(yè)務可以依法轉讓

　　B.監(jiān)理工程師應當采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設工程實施監(jiān)理

　　C.工程監(jiān)理單位應當依法取得相應等級的資質證書

　　D.未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝

　　E.未經總監(jiān)理工程師簽字施工單位不得進行下一道工序的施工，不得撥付工程款

　　20.工程項目節(jié)能工程，存在( )時，不得組織節(jié)能驗收。

　　A.隱蔽驗收記錄等技術檔案和施工管理資料不完整

　　B.違反強制性條文的質量問題而未整改完畢

　　C.參加驗收各方主體驗收意見不一致的

　　D.參加驗收人員不具備相應資格的

　　E.驗收程序和執(zhí)行標準不符合要求的

　　21.對于保修義務的承擔和維修的經濟責任承擔，下述說法正確的是( )。

　　A.因監(jiān)理單位錯誤管理而造成的質量缺陷，由施工單位負責維修后向監(jiān)理單位索賠

　　B.建設單位供應的建材引起的質量缺陷，經施工單位檢驗后使用的，由施工單位承擔經濟責任

　　C.因使用單位使用不當造成的損壞問題，施工單位不負責維修

　　D.施工單位施工所造成的質量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經濟責任

　　E.設計問題造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修

　　22.某開發(fā)商拖欠某施工單位結算款200余萬元逾期未償還，后在施工單位一再催促下，作出相關意思表示，下列開發(fā)商所作的意思表示可以視為同意履行義務的是( )。

　　A.承諾分三次償還 B.承諾近期償還100萬元

　　C.承諾由物業(yè)公司償還 D.提供還款的銀行擔保函

　　E.承諾出售其名下房產來償還

　　23.某建設項目由于發(fā)生工程款糾紛，建設行政管理部門組織各方進行了調解后施工單位不服，其可以采取的糾紛解決措施包括( )。

　　A.對調解方案提出行政復議 B.根據(jù)合同約定提起仲裁

　　C.根據(jù)合同約定提起民事訴訟 D.與各方再次進行協(xié)商

　　E.提起行政訴訟

　　24.根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，當事人可以上訴的民事判決或裁定是( )。

　　A.基層法院作出的第一審判決

　　B.第二審法院發(fā)回重審后的第一審判決

　　C.按照審判監(jiān)督程序對的第一審法院對案件作出的判決

　　D.不予受理的裁定、對管轄有異議的裁定和駁回起訴的裁定

　　E.最高法院的一審裁判

　　25.以下關于人民法院就數(shù)個證據(jù)對同一事實證明力認定原則的表述，正確的是( )。

　　A.物證的證明力一般小于其他書證

　　B.經過公證的書證的證明力一般大于其他書證

　　C.鑒定意見的證明力一般大于其他書證

　　D.直接證據(jù)的證明力一般大于間接證據(jù)

　　E.與當事人有親屬或其他密切關系的證人證言，其證明力和其他證人相等

　　26.2007年3月，某建設單位與甲施工單位簽訂《施工合同》，約定由甲承建辦公樓。接著甲又與乙施工單位簽訂一份《勞務分包合同》，約定由乙承包該辦公樓的建設任務并承擔所有責任。則下列說法錯誤的是( )。

　　A.《施工合同》、《勞務分包合同》均有效

　　B.《施工合同》、《勞務分包合同》均無效

　　C.《施工合同》有效，《勞務分包合同》無效

　　D.《施工合同》無效，《勞務分包合同》有效

　　E.《施工合同》、《勞務分包合同》有效與否，結合履行情況而定

　　27.甲公司依據(jù)合同中的仲裁協(xié)議向丙仲裁委員會申請仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委員會受理案件后，甲公司發(fā)現(xiàn)乙公司有轉移其財產的行為，欲申請財產保全。下列關于財產保全的說法中正確的是( )。

　　A.甲公司可以將財產保全申請書提交給財產所在地人民法院

　　B.甲公司應當將財產保全申請書提交給丙仲裁委員會

　　C.丙仲裁委員會應當將該財產保全申請書提交給財產所在地人民法院

　　D.甲公司可以將財產保全申請書提交給乙公司住所地人民法院

　　E.甲公司可以將財產保全申請書提交給乙公司財產轉移目的地人民法院

　　28.商事仲裁裁決生效后，應當向( )申請執(zhí)行。

　　A.作出裁決的仲裁委員會

　　B.申請人住所地的中級人民法院

　　C.被執(zhí)行人住所地的中級人民法院

　　D.仲裁委員會所在地的中級人民法院

　　E.被執(zhí)行財產所在地的中級人民法院

　　29.某施工企業(yè)承接某高校實驗樓的改造工程，后因工程款發(fā)生糾紛。仲裁庭在審理期間主持調解，對于仲裁調解，下列說法正確的是( )。

　　A.當事人不愿調解的，仲裁庭可以強制調解

　　B.調解不成的，應當及時作出裁決

　　C.仲裁庭根據(jù)調解協(xié)議可以制作調解書或裁決書

　　D.調解協(xié)議經雙方簽字后即具有強制力

　　E.調解書經雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力

　　30.某房地產開發(fā)商對當?shù)亟ㄔO行政主管部門的行政處罰決定不服而提起行政復議，復議機關受理后，房地產開發(fā)商( )。

　　A.不得撤回復議

　　B.不得同時提起行政訴訟

　　C.對復議結果不服不能上訴

　　D.對復議結果不服不能提起行政訴訟

　　E.對復議結果不服可以提起行政訴訟

　　三、綜合測試題(二)答案

　　(一)單項選擇題

　　1.D; 2.B; 3.B; 4.C; 5.D; 6.D; 7.A; 8.B; 9.A; 10.B; 11.D; 12.D; 13.A; 14.D; 15.D; 16.C; 17.D; 18.C; 19.B; 20.13; 21.B; 22.D; 23.D; 24.C; 25.D; 26.D; 27.B; 28.13; 29.B; 30.C; 31.A; 32.B; 33.A; 34.A; 35.B; 36.13; 37.B; 38.B; 39.A; 40.C; 41.B; 42.B; 43.A; 44.13; 45.D; 46.B; 47.A; 48.A; 49.C; 50.D; 51.C; 52.C; 53.B; 54. A; 55.C; 56.C; 57.D; 58.D; 59.D; 60.C; 61.D; 62.D; 63.D; 64.D 65.B; 66.B; 67.D; 68.A; 69.C; 70.C

　　(二)多項選擇題

　　1.A、B、D; 2.D、E; 3.A、B、C、E; 4.B、D; 5.A、C、D; 6.A、C、D; 7.A、C; 8.B、D; 9.A、B、C、E; 10.B、C、D、E; 11.A、B、E; 12.D、E; 13.A、B、D; 14.C、D、E; 15.B、E; 16.A、D、E; 17.A、B、C; 1_8.A、B、C、E; 19.B、C、D; 20.A、B; 21.D、E; 22.A、B、D、E; 23. B,C、D; 24.A、B、C、D; 25.B、C、D; 26.A、B、D、E; 27.B、C; 28.C、E; 29.B、C、E; 30.B、E