2015年一級建造師《工程法規(guī)》寒假模擬試題(2)
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道,為方便各位一級建造師考生更好的備考2015年一級建造師考試,特地整理一級建造師考試相關(guān)練習(xí)題,并附 參考答案與解析,本文為2015年一級建造師《工程法規(guī)》寒假模擬試題(2);希望各位一級建造師考生通過做練習(xí)題提高自己。
最新推薦: 一級建造師?精彩授課視頻免費學(xué)習(xí)
課程推薦: 2015年招生方案
一、單項選擇題(共70題,每題1分。每題的備選項中,只有1個最符合題意)
1.以下法律規(guī)范性文件中,不屬于我國法律體系中憲法相關(guān)法的是( )。
A.《國籍法》 B.《地方各級人民代表大會選舉法》
C.《民族區(qū)域自治法》 D.《政府采購法》
2.下列關(guān)于規(guī)范性法律文件效力的表述,表述正確的是( )。
A.部門規(guī)章的效力肯定高于地方政府規(guī)章
B.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于地方政府規(guī)章
C.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于部門規(guī)章
D.地方性法規(guī)的法律效力肯定高于行政法規(guī)
3.某建筑公司于2006年4月2日提出申請,于2006年4月12日獲得工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照;于10月5日提出申請,于11月3日獲得建設(shè)行政主管部門核準(zhǔn)資質(zhì)證書,則該建筑公司具備法人資格的時間為( )。
A.2006年4月2日 B.2006年4月12日
C.2006年10月5日 D.2006年11月3日
4.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定,建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生的下列質(zhì)量缺陷中,應(yīng)當(dāng)由施工單位承擔(dān)保修責(zé)任的是( )。
A.因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷
B.因用戶裝修引起的衛(wèi)生間滲漏
C.一場暴雨后散水坡局部下沉裂縫
D.地震導(dǎo)致的剪力墻裂縫
5.某建筑工程施工中,由于現(xiàn)場監(jiān)理工程師的錯誤導(dǎo)致甲施工單位的完成工作部分計入乙施工單位已完工程中,建設(shè)方依此而付款,則乙施工單位和建設(shè)方之間構(gòu)成的是( )之債。
A.施工合同 B.無因管理
C.侵權(quán)行為 D.不當(dāng)?shù)美?/p>
6.下列權(quán)利中,不屬于著作人身權(quán)內(nèi)容的是( )。
A.署名權(quán) B.修改權(quán)
C.保護作品完整權(quán) D.許可使用權(quán)
7.某建筑設(shè)計公司工程師張某接受公司指派的任務(wù),為某住宅樓繪制出具施工圖紙。按照著作權(quán)法的規(guī)定,下列表述正確的是( )。
A.張某享有工程設(shè)計圖的署名權(quán),該公司享有著作權(quán)的其他權(quán)利
B.張某享有工程設(shè)計圖的發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)和保護作品完整權(quán),該公司享
有著作權(quán)的其他權(quán)利
C.張某享有工程設(shè)計圖的所有權(quán)利,但該公司在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可以優(yōu)先使用
D.該公司享有工程設(shè)計圖著作權(quán)的所有權(quán)利,但應(yīng)當(dāng)給予張某相應(yīng)的獎勵
8.需要辦理施工許可證的建設(shè)工程,建設(shè)行政主管部門應(yīng)在收到建設(shè)單位申請之日起( )日內(nèi),對符合條件的申請頒布施工許可證。
A.7 B.15
C.30 D.45
9.某建設(shè)單位欲新建一座大型綜合市場,于2006年3月20日領(lǐng)到工程施工許可證。開工后因故于2006年10月15日中止施工:。根據(jù)建筑法施工許可制度的規(guī)定,該建設(shè)單位向施工許可證發(fā)證機關(guān)報告中止施工情況的最遲期限應(yīng)是( )。
A.2006年11月15日 B.2006年12月15日
C.2007年1月15日 D.2007年4月15日
10.根據(jù)我國《建筑法》的相關(guān)規(guī)定,下列表述:“建設(shè)工程開工后,施工單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地的省級建設(shè)行政主管部門申請施工許可證。”中,有( )處錯誤。
A.2 B.3
C.4 D.5
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
交流互動:一建微博|微信edu24ol_jzs1|QQ群72421116|各地一建QQ群
11.監(jiān)理工程師在實施監(jiān)理過程中,發(fā)現(xiàn)某設(shè)計變更洽商內(nèi)容不符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),則( )。
A.指示施工單位變更施工
B.要求施工單位改正
C.自己修改后交施工單位施工
D.報告建設(shè)單位要求設(shè)計修改
12.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期為( )。
C.3年 D.5年
13.乙建筑公司為甲建筑公司的分包商,施工過程中,由于乙建筑公司承建的分包工程出現(xiàn)了質(zhì)量問題,則( )。
A.建設(shè)單位可以直接要求乙公司予以賠償
B.建設(shè)單位只能要求甲建筑公司予以賠償,而不能直接要求乙公司予以賠償
C.建設(shè)單位只能要求乙公司予以賠償
D.如果乙公司無力賠償,則建設(shè)單位將無法通過其他獲得賠償
14.建設(shè)工程施工總承包單位依法將部分專業(yè)工程分包給其他單位的,則( )。
A.分包工程現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由分包單位負總責(zé)
B.分包單位的生產(chǎn)安全事故由分包單位負責(zé)
C.分包單位應(yīng)當(dāng)按合同約定對其分包工程的質(zhì)量向建設(shè)單位負責(zé)
D.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任
15.下列關(guān)于建造師管理相關(guān)制度中正確的是( )。
A.建造師初始注冊證書有效期為3年,變更注冊后有效期也為3年
B.大型工程項目的負責(zé)人可以由非本專業(yè)的注冊建造師擔(dān)任
C.注冊證書由所聘用的單位保管使用,執(zhí)業(yè)印章由本人保管使用
D.信用檔案中除記錄不良行為外,還應(yīng)記錄業(yè)績及良好行為
16.以下屬于建造師不予注冊情形的是( )。
A.李某因聚眾賭博被治安處罰予以拘留,正處拘留期間
B.范某申請注冊時,已年滿62周歲
C.何某因故意傷害,判處1年半有期徒刑,現(xiàn)正在緩刑期間 ‘
D.齊某2年前,曾因執(zhí)業(yè)而被吊銷注冊證書
17.某施工合同履行過程中,由于監(jiān)理工程師張某的錯誤指令而給施工單位造成近5萬元經(jīng)濟損失,對該損失向施工單位直接承擔(dān)賠償責(zé)任的是( )。
A.監(jiān)理工程師張某
B.項目總監(jiān)理工程師
C.監(jiān)理單位
D.建設(shè)單位
18.某工程項目允許聯(lián)合體投標(biāo),經(jīng)過評選,最終由甲設(shè)計公司和乙建筑公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)并與建設(shè)單位簽訂合同。施工中,由于設(shè)計地下車庫擋土墻截面過小而導(dǎo)致墻體發(fā)生偏移,該質(zhì)量事故責(zé)任應(yīng)由( )承擔(dān)。
A.甲設(shè)計公司 B.乙建筑公司
C.甲設(shè)計公司和乙建筑公司 D.建設(shè)單位
19.按照《注冊建造師管理規(guī)定》,下列情形中不予注冊的情形是( )。
A.申請人年近已達60歲,體弱多病
B.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰,自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止已滿4年
C.曾被吊銷注冊證書,自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經(jīng)滿2年
D.申請人申請注冊之日止4年前擔(dān)任項目經(jīng)理期間,所負責(zé)的項目曾發(fā)生過重大質(zhì)量事故
20.按照《工程建設(shè)項目強制招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,下列( )不屬于必須進行工程或設(shè)備、材料招標(biāo)的項目。
A.采暖設(shè)備單項合同估算價約為112萬元的工程
B.消防系統(tǒng)施工單項合同估算價約為160萬元的工程
C.通風(fēng)工程合同人工費估算價約為60萬元(合同總額約240萬元)的工程
D.節(jié)能施工單項合同估算價約為220萬元的工程
21.某建設(shè)項目經(jīng)評標(biāo)委員會評標(biāo)后,最終確定甲單位中標(biāo),評標(biāo)委員會于2007年12月15日出具了評標(biāo)報告,招標(biāo)人在公示后于2007年 12月23日向甲單位發(fā)出了中標(biāo)通知書,甲單位于2007年12月26日收到中標(biāo)通知書,則該中標(biāo)通知書于( )對招標(biāo)人和中標(biāo)人產(chǎn)生法律效力。
A.2007年12月15日 B。2007年12月23日
C.2007年12月26日 D.公示期滿
22.下列行為中,不屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是( )。
A.招標(biāo)人協(xié)助投標(biāo)人撤換文件,更改報價
B.招標(biāo)人在招標(biāo)前預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)人
C.招標(biāo)人與投標(biāo)人事先商定,投標(biāo)時壓低標(biāo)價
D.招標(biāo)人投標(biāo)前要求投標(biāo)人結(jié)合自己經(jīng)濟實力確定投標(biāo)價格
23.以下關(guān)于注冊建造師信用檔案信息的陳述,錯誤的是( )。
A.信用檔案信息的內(nèi)容由注冊建造師及其聘用單位提供
B.被投訴舉報和處理應(yīng)記人信用檔案
C.注冊建造師的業(yè)績情況應(yīng)記人信用檔案
D.注冊建造師信用檔案信息按照有關(guān)規(guī)定只向需求方查詢公示
24.甲施工企業(yè)于2月1日向乙材料供應(yīng)商郵寄了簽訂合同的信函。乙企業(yè)2月5日的信函。乙企業(yè)2月5日先收到了甲企業(yè)聲明該信函作廢的傳真,2月7日才收到了簽訂合同的信函。甲企業(yè)發(fā)出傳真聲明作廢的行為屬于( )。
A.要約撤銷 B.要約邀請
C.要約撤回 D.要約生效
25.合同解除后,合同約定的權(quán)利義務(wù)終止,合同中的結(jié)算條款( )。
A.同時解除
B.若當(dāng)事人不能協(xié)商一致,條款無效
C.尚未履行的終止履行
D.依然有效
26.以下合同類型,不屬于《合同法》有名合同的是( )。
A.建設(shè)工程施工合同 B.建設(shè)工程勘察設(shè)計合同
C.房地產(chǎn)項目貸款合同 D.房地產(chǎn)項目合作開發(fā)合同
27.某工程項目,發(fā)、承包雙方約定雙方達成結(jié)算一致意見后,發(fā)包方支付剩余結(jié)算款項。本工程項目于2007年8月15日通過竣工驗收,同月 22日交付發(fā)包人投入使用,承包人于同年9月5日向發(fā)包人提交竣工結(jié)算文件,后由于雙方無法達成一致意見,承包人于2008年4月28日向法院提起訴訟,則剩余結(jié)算款的應(yīng)付時間為( )。
A.2007年8月15日 B.2007年8月22日
C.2007年9月5日 D.2008年4月28日
28.承、發(fā)包人以《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF―2013--0201版)簽訂合同,工程竣工后承包人提請竣工驗收,但發(fā)包人長達一個半月之久拒不組織驗收,此情況下正確處理方式是( )。
A.承包人應(yīng)提請建設(shè)行政主管部門組織驗收
B.以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期
C.視為通過驗收,以提請竣工驗收報告之日后第29天為驗收合格日
D.繼續(xù)等待驗收
29.發(fā)包人與承包人未簽訂書面建設(shè)工程施工合同,承包人按照發(fā)包人的指令進行了工程施工,發(fā)包人在驗收基礎(chǔ)上支付了相應(yīng)款項,則雙方之間建設(shè)工程施工合同( )。
A.沒有成立 B.有效成立
C.效力有待確定 D.竣工驗收合格后方有效
30.某賓館工程,由于業(yè)主急于按期開業(yè)迎客,于工程完工后在未進行竣工驗收情況下就對外營業(yè),使用中發(fā)現(xiàn)部分客房出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,則該質(zhì)量責(zé)任應(yīng)由( )承擔(dān)。
A.總承包人 B.防水分包人
C.業(yè)主 D.物業(yè)公司
31.某一購銷合同約定交貨日期為2007年7月1日,供貨方甲因材料商乙遲延供料耽擱了加工周期,于2007年7月5日向買受人丙送貨,途中恰遇洪水,貨物盡損,則該批貨物的滅失責(zé)任須由( )承擔(dān)。
A.供貨方甲 B.材料商乙
C.買受人丙 D.都不承擔(dān)責(zé)任
32.某建筑工程經(jīng)竣工驗收合格,但由于承包人存在工程轉(zhuǎn)包行為而導(dǎo)致施工合同無效,則已完工程價款的結(jié)算原則是( )。
A.按照原無效合同約定
B.參照原無效合同約定
C.按照合同訂立時合同履行地工程造價部門的計價方式
D.不予結(jié)算
33.某承包人通過招標(biāo)投標(biāo)程序中標(biāo)某高校辦公樓建筑工程,雙方以中標(biāo)價簽訂了建設(shè)工程施工合同并履行備案手續(xù),不久發(fā)包人進一步要求承包人降低價格,為此雙方又簽訂了中標(biāo)價格基礎(chǔ)上讓利12%的補充協(xié)議,后承包人以補充協(xié)議約定顯失公平為由主張撤銷,則承包人行使該撤銷權(quán)的行使須在補充協(xié)議訂立后( )內(nèi)行使。
A.1年 B.2年
C.5年 D.不限定時間
34.評標(biāo)委員會在對投標(biāo)文件進行評審中,發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法不盡合理,不利于擇優(yōu)選定中標(biāo)人,則評標(biāo)委員會正確的做法是( )。
A.嚴格按照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法進行評審
B.修改或者調(diào)整招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法并告知投標(biāo)人補充投標(biāo)后進行評審
C.修改或者調(diào)整招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法后進行評審
D.宣布此次招標(biāo)投標(biāo)作廢,重新進行招標(biāo)
35.某建設(shè)項目在投標(biāo)答疑階段,投標(biāo)人甲就招標(biāo)文件某一設(shè)備型號提出的疑問,招標(biāo)人在進一步澄清時,須( )。
A.書面通知投標(biāo)人甲 B.書面通知所有的投標(biāo)人
C.口頭通知投標(biāo)人甲即可 D.口頭通知所有的投標(biāo)人
36.某工程項目最終確定某建設(shè)公司中標(biāo),招標(biāo)人于2008年3月1日向中標(biāo)人發(fā)出了中標(biāo)通知書,中標(biāo)人于2008年3月5日收到,則招標(biāo)人和中標(biāo)人至少應(yīng)在( )前簽訂書面建設(shè)工程施工合同。
A.2008年3月15日 B.2008年4月1日
C.2008年3月20日 D.2008年4月5日
37.某建設(shè)工程總造價為3500萬元。建設(shè)方與施工方在合同中約定:無論何種原因,延誤工期一日,施工單位應(yīng)支付建設(shè)單位違約金10萬元。后工程因多種原因共延誤120天,則下列表述中正確的是( )。
A.施工方只能按照約定支付1200萬元違約金
B.合同約定的違約責(zé)任不符合公平原則
C.施.工方可以違約金數(shù)額過高為由主張無效
D.施工單位可以合同未履行備案手續(xù)為由主張無效
38.某建設(shè)方根據(jù)評標(biāo)結(jié)果向中標(biāo)人發(fā)出了中標(biāo)通知書,此中標(biāo)通知書屬于( )。
A.要約 B.承諾
C.要約邀請 D.承諾邀請
39.當(dāng)事人約定由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)的,第三人不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定的,( )承擔(dān)違約責(zé)任。
A.債務(wù)人應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人 B.第三人應(yīng)當(dāng)向債務(wù)人
C.第三人應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人 D.債務(wù)人應(yīng)當(dāng)向第三人
40.某建設(shè)工程施工合同簽訂于2008年3月2日,合同約定工程開、竣工日期分別為2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工驗收合格,現(xiàn)承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權(quán),其最遲必須在( )前行使。
A.2010年4月1日 B.2010年10月1日
C.2010年4月15日 D.2010年10月15日
41.甲為某公司的法定代表人,某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照公司章程的規(guī)定,甲已經(jīng)超越了其法人對其代表權(quán)限的限制,但是,乙卻不知情,則該合同( )。
A.無效 B.有效
C.部分有效 D.效力待定
42.某房地產(chǎn)開發(fā)商與施工單位簽訂了一份總承包合同,合同中約定施工單位每月20日向開發(fā)商上報本月的已完工程量進行計量審核,開發(fā)公司根據(jù)審核后工程量支付工程進度款,則( )。
A.不管出現(xiàn)什么情況,施工單位都必須先行施工,否則就要承擔(dān)違約責(zé)任工,否則就要承擔(dān)違約責(zé)任
B.如果施工單位有確切證據(jù)開發(fā)商不能支付工程款,就可以中止履行合同
C.如果施工單位有確切證據(jù)證明開發(fā)商不能支付工程款,就可以終止履行合同
D.開發(fā)商不能以施工單位未及時申報已完工程量為由拒絕付款
43.甲、乙于2006年5月31日簽訂商品混凝土買賣合同,約定甲于2006年7月1日開始供應(yīng)現(xiàn)場,乙于供貨后每月15日付款。2006年 6月中旬甲有確切證據(jù)證明乙經(jīng)營狀況嚴重惡化,于是提出中止合同,乙不同意,后甲7月1日并沒有供應(yīng)商品混凝土。則下列表述正確的是( )。
A.甲有權(quán)中止履行合同,然后要求乙在一定期限內(nèi)提供適當(dāng)擔(dān)保,乙不提供的,甲可以解除合同
B.如果乙提供一定的擔(dān)保,甲仍有權(quán)拒絕繼續(xù)履行合同,直至乙恢復(fù)履約能力
C.甲有權(quán)中止合同,但無權(quán)解除合同
D.甲無權(quán)中止履行合同,乙有權(quán)追究甲的違約責(zé)任
44.建設(shè)工程施工合同簽訂后,發(fā)包人合同外園區(qū)市政附屬工程委托承包人施工,對此價款未做約定,后無法協(xié)商一致,則市政工程價款應(yīng)按( )市場價格履行。
A.訂立合同時合同簽訂地 B.訂立合同時合同履行地
C.履行合同時合同簽訂地 D.履行合同時合同履行地
45.對于勞動爭議申請仲裁的時效,下列說法正確的是( )。
A.時效期間為2個月
B.勞動關(guān)系存在期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的,申請時效為1年
C.仲裁時效中止的,從中止時起,時效重新計算
D.勞動關(guān)系終止的,應(yīng)當(dāng)自勞動關(guān)系終止之日起1年內(nèi)提出申請
46.某建筑公司在施工過程中,需要向流經(jīng)工地的河流排放大量的含熱沸水。根據(jù)《水污染防治法》的規(guī)定,建筑公司在排放水時,需要保證( )。
A.其下游最近灌溉取水點水質(zhì)符合農(nóng)灌標(biāo)準(zhǔn)
B.水體水溫符合水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
C.有防溢液、防溢流的具體措施
D.消毒達標(biāo)后排放
47.某建筑項目位于城市市區(qū)內(nèi),按照《環(huán)境噪聲污染防治法》要求,施工中向周圍生活環(huán)境排放噪聲應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定( )排放標(biāo)準(zhǔn)。
A.建筑施工場界環(huán)境噪聲 B.建筑施工機械噪聲
C.城市市區(qū)環(huán)境噪聲 D.城市生活區(qū)環(huán)境噪聲
48.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定,施工現(xiàn)場內(nèi)為減少道路占用土地,通路宜設(shè)置成( )。
A.環(huán)形 B.網(wǎng)格形
C.發(fā)散形 D.對角線形
49.按照《文物保護法》的規(guī)定,以下不屬于施工單位在進行工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物應(yīng)采取措施的是( )。
A.停止施工,配合保護現(xiàn)場 B.報告當(dāng)?shù)匚奈镄姓块T
C.進行發(fā)掘并移交發(fā)掘物品 D.發(fā)掘未結(jié)束前不得繼續(xù)施工
50.某建筑施工企業(yè)于2005年3月1日申請安全生產(chǎn)許可證,2005年3月20日取得安全生產(chǎn)許可證,該許可證至( )屆滿。
A.2007年3月1日 B.2007年3月20日
C.2008年3月1日 D.2008年3月20日
51.下列施工作業(yè)人員的做法中,( )屬于正當(dāng)行使緊急避險權(quán)。
A.甲憑經(jīng)驗判斷腳手架可能不穩(wěn)而應(yīng)急撤離了現(xiàn)場
B.乙發(fā)現(xiàn)基坑四周地表出現(xiàn)大量裂紋并有土石有滑落,在加快作業(yè)后撤離了現(xiàn)場
C.丙發(fā)現(xiàn)危險后先采取了應(yīng)急措施,無效后撤離了現(xiàn)場
D.丁發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在極大安全隱患而拒絕進入崗位作業(yè)
52.某施工現(xiàn)場所需主要臨時用電設(shè)備包括1臺起重機械和3臺電焊機,則施工單位應(yīng)當(dāng)( )。
A.單獨設(shè)計配電系統(tǒng)
B.編制用電組織設(shè)計
C.制定安全用電措施和電氣防火措施
D.確定用電安全防護措施
53.某工程項目由于發(fā)包人拖延支付工程款而導(dǎo)致長期停工,施工方只好將設(shè)備撤場,作業(yè)人員同時也轉(zhuǎn)場施工,此時施工現(xiàn)場的安全防護應(yīng)由( )負責(zé)。
A.發(fā)包人 B.施工方
C.發(fā)包人和施工方共同 D.監(jiān)理方
54.下列關(guān)于應(yīng)急預(yù)案的修訂的表述中,錯誤的是( )。
A.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每2年修訂一次
B.企業(yè)法定代表人變更應(yīng)及時修訂應(yīng)急預(yù)案
C.修訂后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)重新備案
D.預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔
55.監(jiān)理單位審查安全技術(shù)措施和專項施工方案的重點是( )。
A.是否符合建設(shè)單位的要求 B.是否符合合同約定
C.是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn) D.是否符合監(jiān)理要求
56.在工程建設(shè)過程中,建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對工程建設(shè)( )階段執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實施監(jiān)督。
A.規(guī)劃 B.設(shè)計
C.施工 D.驗收
57.根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》,涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定數(shù)量的( )。
A.l00% B.80%
D.30~60%
C.50%
58.某工程項目進行隱蔽驗收時,由于鋼筋復(fù)檢結(jié)果尚未出來,監(jiān)理未同意隱蔽。建設(shè)單位要求趕工,責(zé)令施工單位進行了工程隱蔽。后鋼筋復(fù)檢結(jié)果不合格,工程需重新返工。對于損失的承擔(dān),說法正確的是( )。
A.由建設(shè)單位承擔(dān)全部責(zé)任
B.由監(jiān)理單位承擔(dān)主要責(zé)任
C.由建設(shè)單位和監(jiān)理單位承擔(dān)全部責(zé)任
D.由施工單位承擔(dān)主要責(zé)任
59.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定,下列不屬于工程監(jiān)理單位實施監(jiān)理依據(jù)的是( )。
A.法律、法規(guī) B.施工合同中約定采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)
C.工程施工圖紙 D.工程監(jiān)理合同
60.某建設(shè)工程項目于2005年6月1日經(jīng)竣工驗收合格,2005年6月10日交付投入使用,按照《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》的規(guī)定,建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在( )前,向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。
A.2005年8月1日 B.2005年8月10日
C.2005年9月1日 D.2005年9月10日
61.某工程因施工方原因造成質(zhì)量存在缺陷,由于建設(shè)方付款不及時,施工方拒絕修方拒絕修復(fù)。建設(shè)方采取的下列做法中,不正確的是( )。
A.建設(shè)方可以解除合同
B.建設(shè)方可以要求減少支付工程款
C.建設(shè)方可以要求施工方承擔(dān)違約責(zé)任
D.建設(shè)方可以行使抗辯權(quán)拒絕支付全部工程款
62.某住宅工程交付使用十年后,發(fā)現(xiàn)因施工原因造成地基基礎(chǔ)局部下沉,承重梁出現(xiàn)裂縫,對此應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的是( )。
A.設(shè)計單位 B.住戶集體
C.建設(shè)單位 D.施工單位
63.仲裁調(diào)解書應(yīng)于( )生效。
A.仲裁庭作出時 B.雙方達成合意時
C.仲裁調(diào)解書送達時 D.雙方簽收調(diào)解書后
64.下列關(guān)于民事訴訟證人出庭作證的表述中,不正確的是( )。
A.證人應(yīng)當(dāng)出庭作證
B.證人作證時應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)事人的質(zhì)詢
C.當(dāng)事人申請證人出庭作證,應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前10日提出,并經(jīng)人民法院許可
D.證人在法院組織雙方當(dāng)事人交換證據(jù)時出席陳述證言后,還必須出庭作證
65.下列關(guān)于民事訴訟期間的表述,不正確的是( )。
A.當(dāng)事人不服地方人民法院一審判決的,有權(quán)在判決書送達之日起15日內(nèi)提起上訴
B.當(dāng)事人不服地方人民法院一審裁定的,有權(quán)在裁定書送達之日起15日內(nèi)提起上訴
C.適用簡易程序的案件,應(yīng)當(dāng)在立案之日起3個月內(nèi)審結(jié)
D.第一審普通程序案件,應(yīng)當(dāng)在立案之日起6個月內(nèi)審結(jié),有特殊情況可以延長
66.下列證據(jù)可以單獨作為認定案件事實的依據(jù)的是( )。
A.存有疑點的視聽資料
B.與原件核對無異的復(fù)印件
C.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言
D.無正當(dāng)理由未出庭作證的證人證言
67.按照《行政許可法》規(guī)定,行政機關(guān)作出行政許可決定的期限是( )。
A.收到行政許可申請之日起15日內(nèi) B.收到行政許可申請之日起20日內(nèi)
C.受理行政許可申請之日起15日內(nèi) D.受理行政許可申請之日起20日內(nèi)
68.某仲裁委員會仲裁某一建設(shè)工程施工合同爭議案件,仲裁庭對建設(shè)工程施工合同的效力爭議事項未能形成多數(shù)意見,本案中有關(guān)建設(shè)工程施工合同效力問題應(yīng)( )裁決。
A.按首席仲裁員的意見作出
B.由人民法院審理
C.請示仲裁委員會主任并按其意見作出
D.重新組成仲裁庭經(jīng)評議后作出
69.在某建筑工地上,附近居民與施工方發(fā)生噪聲擾民糾紛,雙方同意調(diào)解解決。在
下列解決方式中,由( )主持或參與的調(diào)解,屬于行政調(diào)解。
A.施工方上級單位 B.建設(shè)方
C.當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門 D.人民法院
70.下列行為不屬于《行政訴訟法》規(guī)定的受案范圍的行為是( )。
A.吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 B.行政罰款
C.逮捕 D.行政拘留
二、多項選擇題(共30題,每題2分。每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選每個選項得0.5分)
1.建設(shè)法律既包括專門的建設(shè)領(lǐng)域的法律,也包括與建設(shè)活動相關(guān)的其他法律。其中應(yīng)當(dāng)由全國人民代表大會制定的法律是( )。
A.《合同法》 B.《建筑法》
C.《招標(biāo)投標(biāo)法》 D.《物權(quán)法》
E.《城市房地產(chǎn)管理法》
2.某縣縣內(nèi)公路改造工程,該縣政府與施工單位簽訂了工程承包合同。工程竣工后,縣審計局依法出具《審計決定書》,縣政府依照《審計決定》結(jié)算了工程價款。就上述案情,下列表述正確的是( )。
A.縣政府與施工單位依工程承包合同形成行政法律關(guān)系
B.依據(jù)審計結(jié)果,施工單位與縣審計局形成行政法律關(guān)系
C.《審計決定書》送達時,對施工單位產(chǎn)生法律約束力
D.對《審計決定書》不服時,應(yīng)當(dāng)先申請行政復(fù)議
E.施工單位可以以縣政府為被告提起民事訴訟
3.在工程建設(shè)領(lǐng)域,參與建設(shè)活動的各方主體中,必須具有企業(yè)法人資格的是( )。
A.施工單位 B.設(shè)計單位
C.監(jiān)理單位 D.建設(shè)單位
E.勘察單位
4.某建筑公司為施工需要委派王某外出采購建材,王某接到任務(wù)后突發(fā)急病,便委托自己的親屬代為采購了一批建材。事后,王某將此事如實匯報給公司,公司認為當(dāng)時可以換人去完成任務(wù)因此不予認可。對此案,下列說法正確的是( )。
A.王某委托親屬的行為構(gòu)成指定代理
B.王某委托親屬的行為應(yīng)事先征得公司同意
C.王某委托親屬的行為事后通知公司即對公司產(chǎn)生約束力
D.王某應(yīng)對委托親屬的行為承擔(dān)責(zé)任
E.王某的親屬應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任
5.某施工項目在施工過程中,施工單位與A材料供應(yīng)商訂立了材料買賣合同,但施工單位誤將應(yīng)支付給A材料供應(yīng)商的貨款支付給了B材料供應(yīng)商,則下列表述中正確的是( )。
A.施工單位與A材料上之間存在合同之債
B.A材料商與B材料商之間存在無因管理之債
C.施工單位與B材料商存在不當(dāng)?shù)美畟?/p>
D.A、B材料商之間不存在債的關(guān)系
E.施工單位與B材料商之間存在侵權(quán)之債
6.在工程建設(shè)領(lǐng)域,下列( )可以由相關(guān)權(quán)利人享有著作權(quán)。
A.建設(shè)單位編制的招標(biāo)文件 B.有法定代表人簽字的授權(quán)委托書
C.項目經(jīng)理完成的工作報告 I).工程設(shè)計圖紙
E.監(jiān)理會議紀(jì)要
7.某建筑公司同某混凝土站簽訂了商品混凝土供貨合同,合同約定建筑公司于合同簽訂后5日內(nèi)支付60%貨款,后建筑公司聽說混凝土站負債累累,擔(dān)心付款后不能供應(yīng)商品混凝土,遂在合同約定付款期內(nèi)拒絕付款。對此,下列表述正確的是( )。
A.建筑公司不付款的行為屬于違約 B.建筑公司有權(quán)主張解除合同
C.混凝土站有權(quán)要求建筑公司付款 D.建筑公司有權(quán)要求混凝土站提供擔(dān)保
E.建筑公司行使的是不安抗辯權(quán)
8.下列選項中不符合法定的頒發(fā)施工許可證條件的有( )。
A.已經(jīng)按約支付了土地出讓金,但土地證尚未辦好
B.沒有建設(shè)工程規(guī)劃許可證,但規(guī)劃局出具了的許可證正在辦理的便函
C.有拆遷許可證,但工程拆遷還有一點沒有掃尾
D.已經(jīng)訂立施工合同,但中標(biāo)施工企業(yè)的資質(zhì)不能滿足規(guī)定要求
E.建設(shè)資金已經(jīng)落實
9.對于中標(biāo)通知書的法律效力下列說法不正確的是( )。
A.中標(biāo)通知書就是正式合同 B.中標(biāo)通知書是要約邀請
C.中標(biāo)通知書是要約 D.中標(biāo)通知書是承諾
E.中標(biāo)通知書只是單方意思表示
10.下列情形中,能導(dǎo)致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有( )。
A.未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求 B.聘用單位破產(chǎn)
C.聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照 D.與聘用單位解除了合同關(guān)系
E.注冊有效期滿但未延續(xù)注冊
11.依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn),可以將合同劃分為不同種類。下列分類中,建設(shè)工程合同所屬的分類包括( )。
A.有名合同 B.雙務(wù)合同
C.單務(wù)合同 D.無償合同
E.有償合同
12.某工程項目工程主體結(jié)構(gòu)已基本完工,由于建設(shè)單位未依約支付相應(yīng)工程款,施工單位提出解除合同并通知了建設(shè)單位。雙方在協(xié)商時各自提出了自己的觀點,這些觀點中正確的是( )。
A.合同解除后,對于主體未完成部分的工程,施工單位有義務(wù)完成
B.合同解除后,已完的工程部分應(yīng)予拆除恢復(fù)原狀
C.合同的解除須經(jīng)法院或仲裁確認后才生效
D.合同解除后,對于未完部分的工程終止履行
E.施工單位要求解除合同,同時可以要求賠償損失
13.關(guān)于勞動合同中試用期的約定,錯誤的是( )。
A.勞動合同期限3個月以下,試用期不得超過1個月
B.勞動合同期限一年以上不滿三年的,試用期不得超過3個月
C.無固定期限的勞動合同,試用期不得超過6個月
D.用人單位與同一勞動者可以約定多次試用期,但累計不得超過6個月
E.完成一定工作任務(wù)為期限的合同,不得約定試用期
14.某建筑公司根據(jù)施工需要,委托加工廠加工構(gòu)件,后由于意外情況,建筑公司通知加工廠取消合同;加工廠認為自己已經(jīng)完成了60%的工作,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同;則下列說法中正確的是( )。
A.建筑公司取消合同屬于違約行為 B.已完工作量超過一半,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同
C.建筑公司有權(quán)取消合同 D.加工廠不得要求繼續(xù)履行
E.建筑公司應(yīng)賠償加工廠損失
15.下列屬于行政強制措施的是( )。
A.拘役 B.限制出境
C.罰款 D.沒收財物
E.查封場所
16.某建筑施工現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)分包工程所使用的塔吊是由分包單位租賃某建筑設(shè)備廠,并由其負責(zé)安裝保養(yǎng)工作,按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定,該塔吊使用前,必須由( )共同進行驗收,驗收合格方可進行施工使用。
A.總承包單位 B.監(jiān)理單位
C.建設(shè)單位 D.分包單位
E.建筑設(shè)備廠
17.目前我國實行的強制性標(biāo)準(zhǔn)包含( )。
A.批準(zhǔn)發(fā)布時已明確為強制性標(biāo)準(zhǔn)的
B.發(fā)布時未明確為強制性標(biāo)準(zhǔn),但其編號中不帶“/T”
C.自2000年后批準(zhǔn)發(fā)布,未明確為強制性標(biāo)準(zhǔn),但其中有必須嚴格執(zhí)行的強制性條文(黑體字),編號也不帶“/T”
D.國際標(biāo)準(zhǔn)或者國外標(biāo)準(zhǔn),而我國現(xiàn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)未作規(guī)定的
E.發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)中使用“宜”、“不宜”等用詞的條文的
18.按照《行政許可法》規(guī)定,在地方性法規(guī)和省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章中不得設(shè)定的行政許可包括( )。
A.確定公民資格的許可
B.確定法人資質(zhì)的許可
C.限制其他地區(qū)的個人或者企業(yè)到本地區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營和提供服務(wù)
D.不動產(chǎn)登記制度的許可
E.限制其他地區(qū)的商品進入本地區(qū)市場
19.下列關(guān)于工程監(jiān)理的質(zhì)量責(zé)任中,說法正確的是( )。
A.工程監(jiān)理業(yè)務(wù)可以依法轉(zhuǎn)讓
B.監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)采取旁站、巡視和平行檢驗等形式,對建設(shè)工程實施監(jiān)理
C.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書
D.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝
E.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字施工單位不得進行下一道工序的施工,不得撥付工程款
20.工程項目節(jié)能工程,存在( )時,不得組織節(jié)能驗收。
A.隱蔽驗收記錄等技術(shù)檔案和施工管理資料不完整
B.違反強制性條文的質(zhì)量問題而未整改完畢
C.參加驗收各方主體驗收意見不一致的
D.參加驗收人員不具備相應(yīng)資格的
E.驗收程序和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不符合要求的
21.對于保修義務(wù)的承擔(dān)和維修的經(jīng)濟責(zé)任承擔(dān),下述說法正確的是( )。
A.因監(jiān)理單位錯誤管理而造成的質(zhì)量缺陷,由施工單位負責(zé)維修后向監(jiān)理單位索賠
B.建設(shè)單位供應(yīng)的建材引起的質(zhì)量缺陷,經(jīng)施工單位檢驗后使用的,由施工單位承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任
C.因使用單位使用不當(dāng)造成的損壞問題,施工單位不負責(zé)維修
D.施工單位施工所造成的質(zhì)量缺陷,由施工單位負責(zé)返修并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任
E.設(shè)計問題造成的質(zhì)量缺陷,先由施工單位負責(zé)維修
22.某開發(fā)商拖欠某施工單位結(jié)算款200余萬元逾期未償還,后在施工單位一再催促下,作出相關(guān)意思表示,下列開發(fā)商所作的意思表示可以視為同意履行義務(wù)的是( )。
A.承諾分三次償還 B.承諾近期償還100萬元
C.承諾由物業(yè)公司償還 D.提供還款的銀行擔(dān)保函
E.承諾出售其名下房產(chǎn)來償還
23.某建設(shè)項目由于發(fā)生工程款糾紛,建設(shè)行政管理部門組織各方進行了調(diào)解后施工單位不服,其可以采取的糾紛解決措施包括( )。
A.對調(diào)解方案提出行政復(fù)議 B.根據(jù)合同約定提起仲裁
C.根據(jù)合同約定提起民事訴訟 D.與各方再次進行協(xié)商
E.提起行政訴訟
24.根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定,當(dāng)事人可以上訴的民事判決或裁定是( )。
A.基層法院作出的第一審判決
B.第二審法院發(fā)回重審后的第一審判決
C.按照審判監(jiān)督程序?qū)Φ牡谝粚彿ㄔ簩Π讣鞒龅呐袥Q
D.不予受理的裁定、對管轄有異議的裁定和駁回起訴的裁定
E.最高法院的一審裁判
25.以下關(guān)于人民法院就數(shù)個證據(jù)對同一事實證明力認定原則的表述,正確的是( )。
A.物證的證明力一般小于其他書證
B.經(jīng)過公證的書證的證明力一般大于其他書證
C.鑒定意見的證明力一般大于其他書證
D.直接證據(jù)的證明力一般大于間接證據(jù)
E.與當(dāng)事人有親屬或其他密切關(guān)系的證人證言,其證明力和其他證人相等
26.2007年3月,某建設(shè)單位與甲施工單位簽訂《施工合同》,約定由甲承建辦公樓。接著甲又與乙施工單位簽訂一份《勞務(wù)分包合同》,約定由乙承包該辦公樓的建設(shè)任務(wù)并承擔(dān)所有責(zé)任。則下列說法錯誤的是( )。
A.《施工合同》、《勞務(wù)分包合同》均有效
B.《施工合同》、《勞務(wù)分包合同》均無效
C.《施工合同》有效,《勞務(wù)分包合同》無效
D.《施工合同》無效,《勞務(wù)分包合同》有效
E.《施工合同》、《勞務(wù)分包合同》有效與否,結(jié)合履行情況而定
27.甲公司依據(jù)合同中的仲裁協(xié)議向丙仲裁委員會申請仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委員會受理案件后,甲公司發(fā)現(xiàn)乙公司有轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的行為,欲申請財產(chǎn)保全。下列關(guān)于財產(chǎn)保全的說法中正確的是( )。
A.甲公司可以將財產(chǎn)保全申請書提交給財產(chǎn)所在地人民法院
B.甲公司應(yīng)當(dāng)將財產(chǎn)保全申請書提交給丙仲裁委員會
C.丙仲裁委員會應(yīng)當(dāng)將該財產(chǎn)保全申請書提交給財產(chǎn)所在地人民法院
D.甲公司可以將財產(chǎn)保全申請書提交給乙公司住所地人民法院
E.甲公司可以將財產(chǎn)保全申請書提交給乙公司財產(chǎn)轉(zhuǎn)移目的地人民法院
28.商事仲裁裁決生效后,應(yīng)當(dāng)向( )申請執(zhí)行。
A.作出裁決的仲裁委員會
B.申請人住所地的中級人民法院
C.被執(zhí)行人住所地的中級人民法院
D.仲裁委員會所在地的中級人民法院
E.被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院
29.某施工企業(yè)承接某高校實驗樓的改造工程,后因工程款發(fā)生糾紛。仲裁庭在審理期間主持調(diào)解,對于仲裁調(diào)解,下列說法正確的是( )。
A.當(dāng)事人不愿調(diào)解的,仲裁庭可以強制調(diào)解
B.調(diào)解不成的,應(yīng)當(dāng)及時作出裁決
C.仲裁庭根據(jù)調(diào)解協(xié)議可以制作調(diào)解書或裁決書
D.調(diào)解協(xié)議經(jīng)雙方簽字后即具有強制力
E.調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后,即發(fā)生法律效力
30.某房地產(chǎn)開發(fā)商對當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的行政處罰決定不服而提起行政復(fù)議,復(fù)議機關(guān)受理后,房地產(chǎn)開發(fā)商( )。
A.不得撤回復(fù)議
B.不得同時提起行政訴訟
C.對復(fù)議結(jié)果不服不能上訴
D.對復(fù)議結(jié)果不服不能提起行政訴訟
E.對復(fù)議結(jié)果不服可以提起行政訴訟
三、參考答案
(一)單項選擇題
1.D; 2.B; 3.B; 4.C; 5.D; 6.D; 7.A; 8.B; 9.A; 10.B; 11.D; 12.D; 13.A; 14.D; 15.D; 16.C; 17.D; 18.C; 19.B; 20.13; 21.B; 22.D; 23.D; 24.C; 25.D; 26.D; 27.B; 28.13; 29.B; 30.C; 31.A; 32.B; 33.A; 34.A; 35.B; 36.13; 37.B; 38.B; 39.A; 40.C; 41.B; 42.B; 43.A; 44.13; 45.D; 46.B; 47.A; 48.A; 49.C; 50.D; 51.C; 52.C; 53.B; 54. A; 55.C; 56.C; 57.D; 58.D; 59.D; 60.C; 61.D; 62.D; 63.D; 64.D 65.B; 66.B; 67.D; 68.A; 69.C; 70.C
(二)多項選擇題
1.A、B、D; 2.D、E; 3.A、B、C、E; 4.B、D; 5.A、C、D; 6.A、C、D; 7.A、C; 8.B、D; 9.A、B、C、E; 10.B、C、D、E; 11.A、B、E; 12.D、E; 13.A、B、D; 14.C、D、E; 15.B、E; 16.A、D、E; 17.A、B、C; 1_8.A、B、C、E; 19.B、C、D; 20.A、B; 21.D、E; 22.A、B、D、E; 23. B,C、D; 24.A、B、C、D; 25.B、C、D; 26.A、B、D、E; 27.B、C; 28.C、E; 29.B、C、E; 30.B、E
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
交流互動:一建微博|微信edu24ol_jzs1|QQ群72421116|各地一建QQ群
最新資訊
- 環(huán)球網(wǎng)校2025年一級建造師每日一練及答案免費下載(12月23日)2024-12-23
- 環(huán)球網(wǎng)校2025年一級建造師每日一練及答案免費下載(12月21日)2024-12-21
- 環(huán)球網(wǎng)校2025年一級建造師每日一練及答案免費下載(12月19日)2024-12-19
- 2024年一級建造師市政實務(wù)每日一練(5月27日)2024-05-27
- 2024年一級建造師項目管理每日一練(10月18日)2023-10-18
- 2023年一級建造師工程法規(guī)每日一練(7月18日)2023-07-18
- 2022年一級建造師考試題庫免費2022-08-02
- 2022年一級建造師試題及答案免費2022-08-01
- 2022年一建考試試題2022-07-29
- 2022年一建考試試題題庫2022-07-29