2015年一級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選試題三

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級(jí)建造師考試頻道，為方便各位一級(jí)建造師考生更好的備考2015年一級(jí)建造師考試，特地整理一級(jí)建造師考試相關(guān)試題，并附參考答案與解析，本文為2015年一級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選試題三；希望各位一級(jí)建造師考生通過(guò)做練習(xí)題提高自己。

    最新推薦： 一級(jí)建造師?精彩授課視頻免費(fèi)學(xué)習(xí)

    課程推薦： 2015年招生方案

　　一、單項(xiàng)選擇題(共70題，每題1分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意)

　　1.不同行政法規(guī)對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時(shí)，由( )裁決。

　　A.國(guó)務(wù)院主管部門(mén) B.最高人民法院 C.國(guó)務(wù)院 D.全國(guó)人大常委會(huì)

　　【答案】C

　　【解析】P6“(五)需要由有關(guān)機(jī)關(guān)裁決適用的情況”第2段。

　　2.某施工設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價(jià)5%提取獎(jiǎng)金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時(shí)提出，合同定價(jià)遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺(tái)50元補(bǔ)貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補(bǔ)貼款入賬。王某行為的法律定性是( )。

　　A.合法行為 B.無(wú)權(quán)代理 C.不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) D.濫用代理權(quán)

　　【答案】A

　　【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點(diǎn)其實(shí)是考核《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第八條(教材P92“三、投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)”第2行)，非為考核無(wú)權(quán)代理或?yàn)E用代理權(quán)。由于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應(yīng)作為超綱題對(duì)待。

　　注意“賬外暗中”給予對(duì)方回扣的，作為受賄處理。本案的補(bǔ)貼如實(shí)入賬，不得視為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

　　3.被代理人因?yàn)橄虼砣耸跈?quán)不明確而給第三人造成的損失，應(yīng)( )。

　　A.由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任

　　B.由被代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任

　　C.由第三人自己承擔(dān)損失

　　D.由代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任

　　【答案】A

　　【解析】P16倒數(shù)第4段。

　　4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬(wàn)元，后來(lái)施工企業(yè)無(wú)力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣(mài)，拍得的價(jià)款為150萬(wàn)元，貸款的利息及違約金為20萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用為10萬(wàn)元，則拍賣(mài)后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項(xiàng)為( )萬(wàn)元。

　　A.10 B.20 C.30 D.50

　　【答案】B

　　【解析】P37“(三)抵押的效力”第一段。拍賣(mài)所得為150萬(wàn)元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬(wàn)元，利息及違約金20萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用10萬(wàn)元優(yōu)先受償。

　　5.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場(chǎng)地開(kāi)辟道路就近運(yùn)輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費(fèi)用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場(chǎng)地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是( )。

　　A.相鄰權(quán) B.地役權(quán) C.土地出租權(quán) D.建設(shè)用地使用權(quán)

　　【答案】B

　　6.施工企業(yè)購(gòu)買(mǎi)材料設(shè)備后交付承運(yùn)人運(yùn)輸，未按約定給付承運(yùn)費(fèi)用時(shí)，承運(yùn)人有權(quán)扣留足以清償其所欠運(yùn)費(fèi)的貨物，承運(yùn)人行使的是( )。

　　A.抵押權(quán) B.質(zhì)權(quán) C.留置權(quán) D.所有權(quán)

　　【答案】C

　　7.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是( )

　　A工程總承包 B專(zhuān)業(yè)分包 C專(zhuān)業(yè)承包 D勞務(wù)承包

　　【答案】C

　　【解析】P59正中間“(一)施工企業(yè)的資質(zhì)序列”第一段。我國(guó)只有施工總承包資質(zhì)，沒(méi)有工程總承包資質(zhì);只有專(zhuān)業(yè)承包，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)分包;只有勞務(wù)分包，沒(méi)有勞務(wù)承包。

　　8、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)的上級(jí)機(jī)關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷(xiāo)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是( )

　　A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的

　　B、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的

　　C、企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的

　　D、企業(yè)發(fā)生過(guò)較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過(guò)兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的

　　【答案】B

　　【解析】P79倒數(shù)第3段。

　　9. 安全生產(chǎn)許可證的有效期為( )年

　　A、1 B、2 C、3 D、5

　　【答案】C

　　【解析】P213倒數(shù)第5行。

　　10、施工企業(yè)與保險(xiǎn)代理人張某簽署了蓋有保險(xiǎn)公司印章的工程保險(xiǎn)合同，并足額繳付了保費(fèi)，但張某表示需將保費(fèi)交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險(xiǎn)事故要求賠償時(shí)，保險(xiǎn)公司稱(chēng)張某已離職，且其未將保險(xiǎn)合同和保費(fèi)交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失

　　B、施工企業(yè)補(bǔ)繳保費(fèi)后，保險(xiǎn)公司方可賠償損失

　　C、保險(xiǎn)公司找到張某追回保費(fèi)后，方可給予施工企業(yè)賠償

　　D、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)支付保險(xiǎn)金，并可向張某追償

　　【答案】D

　　【解析】原題為2008年司法考試四川災(zāi)區(qū)延期考試卷三31題，考核表見(jiàn)代理。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校一級(jí)建造師頻道及考試論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

　　編輯推薦：

    一級(jí)建造師注冊(cè)相關(guān)問(wèn)題答疑【匯總】

    2015年一級(jí)建造師《工程經(jīng)濟(jì)》精選考點(diǎn)匯總

    2015年一級(jí)建造師《工程經(jīng)濟(jì)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)100條

    交流互動(dòng)：一建微博|微信edu24ol_jzs1|QQ群72421116|各地一建QQ群

　　11.下列責(zé)任種類(lèi)中，屬于行政處罰的是( )

　　A、管制 B、賠償損失 C、返還財(cái)產(chǎn) D、罰款

　　【答案】D

　　【解析】P45~46，A屬于刑罰，BC屬于民事責(zé)任，D屬于行政處罰。民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任種類(lèi)的區(qū)分，每年考1分。

　　12、施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價(jià)目表發(fā)出了一個(gè)建筑材料采購(gòu)清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購(gòu)清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購(gòu)清單到達(dá)材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱(chēng)為( )

　　A、要約撤回 B、要約撤消 C、承諾撤回 D、承諾撤消

　　【答案】A

　　【解析】P117第一行。價(jià)目表為要約邀請(qǐng)，而材料采購(gòu)單為要約。取消的通知先于要約達(dá)到或與要約同時(shí)到達(dá)，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對(duì)要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。

　　13.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)的( )標(biāo)準(zhǔn)。

　　A.推薦性 B.國(guó)家 C.強(qiáng)制性 D.行業(yè)

　　【答案】C

　　【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過(guò)的點(diǎn)。

　　14、某建設(shè)工程項(xiàng)目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、建設(shè)行政主管部門(mén)或其他有關(guān)部門(mén)上報(bào)的是( )

　　A、現(xiàn)場(chǎng)施工人員 B、分包單位 C、建設(shè)單位 D、總承包單位

　　【答案】D

　　【解析】P220倒數(shù)第3行，必考。

　　15.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)( )元。

　　A、560 B、1360 C、800 D、1120

　　【答案】B

　　【解析】P148第3段。休息日安排勞動(dòng)者加班，應(yīng)支付不低于200%的工資報(bào)酬;法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報(bào)酬。

　　16. 根據(jù)《民事訴訟法》，申請(qǐng)仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間( )

　　A、6個(gè)月 B、1年 C、2年 D、3年

　　【答案】C

　　【解析】P330倒數(shù)第6行。

　　17.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，在勞務(wù)派遣用工方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是( )

　　A派遣單位與用工單位

　　B用工單位與勞動(dòng)者

　　C用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾?/p>

　　D派遣單位與勞動(dòng)者

　　【答案】A

　　【解析】P144“(二)勞動(dòng)合同與勞務(wù)派遣協(xié)議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務(wù)派遣協(xié)議的主體，不是考核勞動(dòng)合同的主體。

　　18.對(duì)于土方開(kāi)挖工程，施工企業(yè)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案后，經(jīng)( )簽字后實(shí)施。

　　A、施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師 B、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人

　　C、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師 D、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師

　　【答案】C

　　【解析】P229正中間“二、編制安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點(diǎn)，有三個(gè)要點(diǎn)應(yīng)把握，輪番命題：哪兩個(gè)人簽字?哪三類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)施工方案要經(jīng)過(guò)老師論證?誰(shuí)組織老師論證?

　　19、關(guān)于建設(shè)工程分包的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可 B、承包單位可將其承包的全部工程進(jìn)行分包

　　C、建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包 D、建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人

　　【答案】A

　　【解析】P103倒數(shù)第6行。

　　20.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購(gòu)。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購(gòu)買(mǎi)某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長(zhǎng)期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是( ).

　　A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購(gòu)

　　B.設(shè)計(jì)單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受

　　C、建設(shè)單位以書(shū)面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受

　　D、施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求

　　【答案】D

　　【解析】P99“1Z302020建設(shè)工程承包制度”第4段。

　　31.甲公司根據(jù)生效判決書(shū)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬(wàn)元債務(wù)減少為200萬(wàn)元，乙自協(xié)議生效之日起2個(gè)月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個(gè)月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說(shuō)法中，正確的是()

　　A、甲可向法院申請(qǐng)恢復(fù)原判決的執(zhí)行

　　B、甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟

　　C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議

　　D、由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行

　　【答案】A

　　【解析】P323正中間“(三)執(zhí)行和解”，考過(guò)4、5次了。

　　32.甲乙雙方簽訂總價(jià)為100萬(wàn)的合同,并設(shè)定定金條款,則定金的最高限額應(yīng)為( )萬(wàn)元.

　　A、10 B、30 C、50 D、20

　　【答案】D

　　【解析】P38正中間“四、定金”的第2段最后一句。命題熱點(diǎn)。

　　33.在全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)( )批準(zhǔn)。

　　A縣級(jí)人民政府 B省級(jí)人民政府 C國(guó)務(wù)院 D省級(jí)文物行政部門(mén)

　　【答案】B

　　【解析】P207“(三)在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶從事建設(shè)活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定”第5~6行。

　　34. 關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說(shuō)法，正確的是( )

　　A. 聯(lián)合體的資質(zhì)等級(jí)按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級(jí)較高的單位確定

　　B. 聯(lián)合體屬于非法人組織

　　C. 聯(lián)合體各方獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任

　　D. 聯(lián)合體的成員可以對(duì)同一工程單獨(dú)投標(biāo)

　　【答案】B

　　【解析】P93~94.

　　35.根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開(kāi)工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，關(guān)于申請(qǐng)延期的說(shuō)法，正確的是( )

　　A延期每次不超過(guò)3個(gè)月

　　B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請(qǐng)

　　C延期沒(méi)有次數(shù)限制

　　D超過(guò)延期時(shí)限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效

　　【答案】A

　　【解析】P53倒數(shù)第2段。

　　36、根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，注冊(cè)機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)建造師的申請(qǐng)人不予注冊(cè)的情形為( )。

　　A、同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上單位的

　　B、被吊銷(xiāo)注冊(cè)證書(shū)，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿(mǎn)2年的

　　C、因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿(mǎn)5年的

　　D、年齡超過(guò)60歲的

　　【答案】B

　　【解析】P73倒數(shù)第一段。

　　37.某建設(shè)工程施工項(xiàng)目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)( )。

　　A、按中標(biāo)無(wú)效處理 B、視為放棄投標(biāo) C、按廢標(biāo)處理 D、視為放棄中標(biāo)項(xiàng)目

　　【答案】D

　　【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。

　　38、關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境噪聲污染防治的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、國(guó)家對(duì)環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行淘汰制度

　　B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝

　　C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工

　　D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。

　　【答案】A

　　【解析】P184，BC考核(一)第2段，A考核(二)第2段，D考核(三)第1段。

　　39、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費(fèi)用和工期處理的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān) B、費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)

　　C、費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延 D、費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延

　　【答案】A

　　【解析】P120倒數(shù)第1行，本題與06年二級(jí)32題幾乎完全一樣。

　　40、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請(qǐng)求法院保護(hù)其民事權(quán)利，該訴訟時(shí)效期間應(yīng)從(　　)之日算起

　　A、第一次付款期限屆滿(mǎn)　　　B、最后一次付款期限屆滿(mǎn)

　　C、每次付款期限屆滿(mǎn)　　　　D、提交工程款支付申請(qǐng)

　　【答案】B

　　【解析】P315倒數(shù)第3段。

　　41.因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級(jí)應(yīng)按( )。

　　A.原企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)確定 B.降低一級(jí)原企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)確定

　　C.最低資質(zhì)等級(jí)核定 D.實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)條件核定

　　【答案】D

　　【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。

　　42、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是( )

　　A、安全生產(chǎn)法 B、憲法 C、建筑法 D、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例

　　【答案】A

　　【解析】超綱，《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定：“為了嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)條件，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，制定本條例。”這題如果改為“建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數(shù)第2段有。

　　43、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請(qǐng)求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見(jiàn)的判決結(jié)果是( )。

　　A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

　　B、認(rèn)定墊資違法，利息予以沒(méi)收

　　C、返還墊資但不支付利息

　　D、返還墊資并雙倍支付利息

　　【答案】C

　　【解析】P124“4.工程墊資的處理”。

　　44、建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項(xiàng)目投入試生產(chǎn)之日起( )個(gè)月內(nèi)，向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。

　　A、3 B、1 C、2 D、5

　　【答案】A

　　【解析】P290“三、建設(shè)工程環(huán)?？⒐を?yàn)收”第2段。

　　45. 某施工合同約定按固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款。完工后雙方無(wú)法就調(diào)價(jià)問(wèn)題達(dá)成一致，施工企業(yè)起訴并請(qǐng)求進(jìn)行造價(jià)鑒定 。關(guān)于該案鑒定的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、鑒定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出 B、鑒定報(bào)告由造價(jià)主管部門(mén)出具

　　C、法院對(duì)鑒定請(qǐng)求不予支持 D、鑒定期間計(jì)入審限

　　【答案】C

　　【解析】超綱?？己俗罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律問(wèn)題的解釋》(法釋(2004)14號(hào))第二十二條：“當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的，不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識(shí)點(diǎn)。

　　A錯(cuò)，當(dāng)事人申請(qǐng)司法鑒定，應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出;B錯(cuò)，司法鑒定應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人共同委托或法院委托的司法鑒定機(jī)構(gòu)作出;D錯(cuò)，鑒定期間不計(jì)入審限(超綱)。

　　46. 仲裁裁決書(shū)自( )之日起發(fā)生法律效力。

　　A. 發(fā)出 B. 當(dāng)事人收到 C. 申請(qǐng)撤銷(xiāo)期限屆滿(mǎn) D. 作出

　　【答案】D

　　【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。

　　47. 甲公司與乙公司就買(mǎi)賣(mài)合同糾紛在中國(guó)某仲裁委員會(huì)仲裁，乙申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國(guó)某港口的一批設(shè)備，仲裁委員會(huì)對(duì)乙的申請(qǐng)的處理，正確的是( )

　　A、將乙的申請(qǐng)?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑?jí)法院裁定

　　B、不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院提出申請(qǐng)

　　C、將乙的申請(qǐng)?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?/p>

　　D、審查后，直接作出裁定，由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行

　　【答案】A

　　【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財(cái)產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國(guó)甲公司與某國(guó)乙公司”，題目都抄錯(cuò)了，這里如果不是涉外仲裁，應(yīng)選擇C。

　　民訴258條：“當(dāng)事人申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全的，中華人民共和國(guó)的涉外仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請(qǐng)，提交被申請(qǐng)人住所地或財(cái)產(chǎn)所在地的中級(jí)人民法院裁定。”

　　48、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實(shí)施的行為是( )。

　　A、提起反訴 B、提出和解 C、提出管轄權(quán)異議 D、部分變更訴訟請(qǐng)求

　　【答案】C

　　【解析】P309案例上一段。

　　49.在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于( )之債。

　　A.侵權(quán) B.合同 C.無(wú)因管理 D.不當(dāng)?shù)美?/p>

　　【答案】A

　　50.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板，乙開(kāi)工不久，甲需要將預(yù)制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報(bào)酬 B、甲不得中途要求乙停止制作

　　C、甲應(yīng)支付全部約定報(bào)酬 D、甲不用賠償乙的損失

　　【答案】A

　　【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務(wù)”第一行。

　　51.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時(shí)，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任

　　B、建設(shè)單位與分包單位無(wú)合同關(guān)系，無(wú)權(quán)向分包單位主張權(quán)利

　　C、總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過(guò)其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償

　　D、分包單位只對(duì)總承包單位承擔(dān)責(zé)任

　　【答案】C

　　【解析】P101“四、總分包的連帶責(zé)任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。

　　52.某建設(shè)工程項(xiàng)目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時(shí)，雙方針對(duì)結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補(bǔ)充協(xié)議。后雙方因計(jì)價(jià)問(wèn)題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時(shí)應(yīng)該( )作為結(jié)算工程款的依據(jù)。

　　A、雙方達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議

　　B、雙方簽訂的備案合同

　　C、類(lèi)似項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)格

　　D、市場(chǎng)的平均價(jià)格

　　【答案】B

　　【解析】P87“(九)簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽(yáng)合同，這是最簡(jiǎn)單的考法。今后會(huì)逐步深入。

　　53、某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為18個(gè)月，合同價(jià)款為2000萬(wàn)元。建議單位在申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于( )萬(wàn)元。

　　A、100 B、200 C、1000 D、600

　　【答案】D

　　【解析】P52倒數(shù)第一段。

　　54、關(guān)于設(shè)計(jì)單位的權(quán)利的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、為節(jié)約投資成本，設(shè)計(jì)單位可不依據(jù)勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計(jì)

　　B、有特殊要求的專(zhuān)用設(shè)備，設(shè)計(jì)單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商

　　C、設(shè)計(jì)單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級(jí)更高的設(shè)計(jì)單位完成

　　D、設(shè)計(jì)深度由設(shè)計(jì)單位酌定

　　【答案】B

　　【解析】P283“五、依法規(guī)范設(shè)計(jì)對(duì)建筑材料等的選用”第3行，無(wú)特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。

　　55、某建設(shè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中發(fā)生不可抗力時(shí)間，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機(jī)具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個(gè)月，關(guān)于損失承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、工期不予順延 B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)

　　C、施工機(jī)具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān) D、施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān)

　　【答案】C

　　【解析】P135“四、違約責(zé)任的免除”第2段。

　　56.某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是( ).

　　A、建筑施工企業(yè)與掛靠個(gè)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

　　B、掛靠的個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任

　　C、建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任

　　D、建筑施工企業(yè)與掛靠個(gè)人按比例承擔(dān)責(zé)任

　　【答案】A

　　【解析】P105“二、承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”第2段第3行，這個(gè)點(diǎn)已經(jīng)考過(guò)好幾次。

　　57、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程施工前，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說(shuō)明的是施工企業(yè)的( )。

　　A、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員 B、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 C、技術(shù)負(fù)責(zé)人 D、安全員

　　【答案】A

　　【解析】P220第2~3行。

　　58、某施工合同約定以《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價(jià)約4000萬(wàn)元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起( )天內(nèi)核對(duì)(審查)完畢并提出審查意見(jiàn)。

　　A.20 B.30 C、60 D.45

　　【答案】D

　　【解析】P293“(二)工程竣工結(jié)算審查期限”。

　　59.2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，所在單位不同意，其中不滿(mǎn)足訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同法定條件的是( )。

　　A.趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同 B.張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作

　　C.王先生于1989年進(jìn)入乙國(guó)有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿(mǎn)50歲

　　D.李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動(dòng)合同，再次續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí)，該企業(yè)將李女士提升為市場(chǎng)部部長(zhǎng)

　　【答案】A

　　【解析】P137案例上一段。

　　60.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位不得壓縮( )工期

　　A定額 B標(biāo)準(zhǔn) C法定 D合同

　　【答案】D

　　【解析】P252第一段。

　　61、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起( )日內(nèi)，將建設(shè)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門(mén)出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)備案。

　　A.5 B、15 C、10 D、30

　　【答案】B

　　【解析】P296“1Z307045竣工驗(yàn)收備案的規(guī)定”標(biāo)題下第1行。

　　62、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括( )

　　A、完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容

　　B、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

　　C、建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件

　　D、勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件

　　【答案】C

　　【解析】P287倒數(shù)第一行起，命題熱點(diǎn)。

　　63、對(duì)于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，排名第一的中標(biāo)候選人( )，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

　　A、提供虛假資質(zhì)證明

　　B、向評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄

　　C、因不可抗力提出不能履行合同

　　D、與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通

　　【答案】C

　　【解析】P95“(一)中標(biāo)人的確定范圍”第2段第3行。

　　64.甲公司因與乙公司合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應(yīng)訴，經(jīng)開(kāi)庭審理，法院判決甲勝訴，乙對(duì)區(qū)法院的判決實(shí)體內(nèi)容無(wú)異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級(jí)法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷(xiāo)一審判決，市中級(jí)法院的正確處理應(yīng)為( )

　　A查清事實(shí)后改判，駁回甲的訴訟請(qǐng)求

　　B仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷(xiāo)一審判別決，駁回甲的起訴

　　C裁定駁回乙的上訴，維持原判決

　　D裁定撤銷(xiāo)一審判決，發(fā)回原法院重審

　　【答案】C

　　【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無(wú)明確表述，根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(法發(fā)(92)22號(hào))第148條：當(dāng)事人一方向人民法院起訴時(shí)未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，對(duì)方當(dāng)事人又應(yīng)訴答辯的，視為該人民法院有管轄權(quán)。

　　65、甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶(hù)的房屋。住戶(hù)不服，欲請(qǐng)求法律救濟(jì)。下列說(shuō)法中，正確的是( )

　　A、住戶(hù)不得對(duì)乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟

　　B、住戶(hù)對(duì)甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服，應(yīng)當(dāng)先申請(qǐng)復(fù)議再提起訴訟

　　C、住戶(hù)可以對(duì)乙市人民政府征用補(bǔ)償決定提起訴訟

　　D、住戶(hù)不得請(qǐng)求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為

　　【答案】C

　　【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對(duì)司考的考生來(lái)說(shuō)，也難了。為什么建造師考試會(huì)考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因?yàn)樽约簳?huì)做這個(gè)題，得瑟起來(lái)hold不住了。AC，當(dāng)事人認(rèn)為行政機(jī)關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的，可以提起行政復(fù)議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。

　　B錯(cuò)，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復(fù)不屬于具體行政行為。

　　66.建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計(jì)師完成，則圖紙的著作權(quán)歸( )

　　A建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位共同所有 B設(shè)計(jì)單位和甲設(shè)計(jì)師共同所有

　　C建設(shè)單位和甲設(shè)計(jì)師共同所有 D建設(shè)單位獨(dú)自所有

　　【答案】B

　　【解析】詳見(jiàn)07年一級(jí)第3題的解析。

　　67. 關(guān)于仲裁裁決效力的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、仲裁裁決具有強(qiáng)制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行，對(duì)方當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行

　　B、仲裁裁決在所有《承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決公約》締約國(guó)或地區(qū)，不能直接承認(rèn)和執(zhí)行

　　C、當(dāng)事人向人民法院請(qǐng)求撤銷(xiāo)裁決決定的，該裁決書(shū)不發(fā)生法律效力

　　D、一裁終局，當(dāng)事人就同一糾紛再申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴的不予受理

　　【答案】D

　　68.某項(xiàng)工程2007年開(kāi)工，2008年年底竣工驗(yàn)收合格，該工程項(xiàng)目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責(zé)任的說(shuō)法，正確的是()

　　A、應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任 B、可追究王某的民事責(zé)任

　　C、不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任 D、應(yīng)追究王某的勞動(dòng)責(zé)任

　　【答案】B

　　69、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬(wàn)元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個(gè)月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬(wàn)元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A、丙應(yīng)承擔(dān)150萬(wàn)元的保證責(zé)任，因?yàn)楸麑?duì)甲和乙的通知未予答復(fù)，視為默認(rèn)

　　B、丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因?yàn)榧着c乙變更合同條款未得到丙的同意

　　C、丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無(wú)效

　　D、丙對(duì)100萬(wàn)應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的50萬(wàn)元不承擔(dān)保證責(zé)任

　　【答案】D

　　【解析】本題超綱，易引起巨大爭(zhēng)議。因?yàn)楦鶕?jù)《擔(dān)保法》24條：“債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書(shū)面同意，未經(jīng)保證人書(shū)面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定(教材P36第4行)。”本題貌似應(yīng)選B或C。但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)擔(dān)保法>若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2000〕44號(hào))30條：“保證期間，債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)主合同數(shù)量、價(jià)款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動(dòng)，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的，保證人仍應(yīng)當(dāng)對(duì)變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任;如果加重債務(wù)人的債務(wù)的，保證人對(duì)加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任。”本題應(yīng)選D。

　　這是極重要的知識(shí)點(diǎn)，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫(xiě)擔(dān)保法，不應(yīng)該不參考相應(yīng)的擔(dān)保法解釋。

　　70.施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在( )的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。

　　A.建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位

　　B.施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人

　　C.施工企業(yè)質(zhì)量管理人員

　　D.質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)

　　【答案】A

　　【解析】P271倒數(shù)第2段。

　　二、多項(xiàng)選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分;少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分)

　　71. 工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的( )有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。

　　A、建設(shè)單位 B、造價(jià)咨詢(xún)單位

　　C、施工企業(yè) D、建筑材料、構(gòu)配件供應(yīng)單位 E、設(shè)備供應(yīng)單位

　　【答案】CDE

　　【解析】P284倒數(shù)第2段，必考。

　　72. 根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，施工企業(yè)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在( )之前。

　　A. 作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位 B. 作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場(chǎng)

　　C. 企業(yè)采用新技術(shù) D. 企業(yè)采用新工藝

　　E. 企業(yè)申請(qǐng)辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)

　　【答案】ABCD

　　【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個(gè)點(diǎn)以往一級(jí)從未考過(guò)，二級(jí)考過(guò)一次。上課沒(méi)有講到這個(gè)點(diǎn)，是因?yàn)楹茈y編制好的題型。這種題，看似輕描淡寫(xiě)，但足以體現(xiàn)命題人的功力。

　　73. 根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有( )。

　　A. 管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格

　　B. 依法為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)

　　C. 保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

　　D. 有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝

　　E. 依法辦理了建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn).

　　【答案】ABCD

　　【解析】本題考核P212倒數(shù)第一段。A符合(6)，B符合(7)，C符合(2)，D符合(8)。

　　74. 下列義務(wù)中中，屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù)是( )

　　A、安全技術(shù)措施審查 B、安全設(shè)備合格審查

　　C、專(zhuān)項(xiàng)施工方案審查 D、施工招標(biāo)審查 E、安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告

　　【答案】ACE

　　【解析】考核P256三個(gè)標(biāo)題。監(jiān)理單位的法定安全監(jiān)理義務(wù)，有且僅有三項(xiàng)。要求全面把握。

　　75. 施工企業(yè)采購(gòu)、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件，應(yīng)當(dāng)具有( )，并在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前進(jìn)行檢查。

　　A.生產(chǎn)(制造)許可證 B. 施工資質(zhì)證書(shū)

　　C.產(chǎn)品銷(xiāo)售許可證 D. 施工許可證 E. 產(chǎn)品合格證

　　【答案】AE

　　【解析】P257倒數(shù)第1段。

　　76. 當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)所在地中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷(xiāo)裁決的情形有( )

　　A、沒(méi)有仲裁協(xié)議的

　　B、裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會(huì)無(wú)權(quán)仲裁的

　　C、當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的

　　D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的

　　E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的

　　【答案】ABDE

　　【解析】P330正中間“一、申請(qǐng)撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級(jí)法規(guī)考了不予執(zhí)行的6種情形，今年一級(jí)輪到考撤消的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項(xiàng)。對(duì)生效仲裁裁決的翻案有兩個(gè)程序：撤消仲裁裁決、不予執(zhí)行仲裁裁決。C，只能申請(qǐng)不予執(zhí)行而不得申請(qǐng)撤消。這個(gè)點(diǎn)我在建工之家答疑帖中詳細(xì)做過(guò)解析，精講時(shí)也舉過(guò)例子，對(duì)建造師要求高了點(diǎn)。

　　77. 根據(jù)《全國(guó)建筑市場(chǎng)各主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于工程質(zhì)量不良行為的有( )

　　A、允許其他單位或個(gè)人以本單位名義承攬工程

　　B、將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包;

　　C、施工前未對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說(shuō)明的

　　D、未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工

　　E、未履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的

　　【答案】DE

　　【解析】P108正中間“一、施工單位不良行為記錄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”。A屬于資質(zhì)不良，B屬于承攬業(yè)務(wù)不良,C屬于安全不良。

　　78.下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的有( )。

　　A 發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷.

　　B. 發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷

　　C. 發(fā)包人直接指定分包人分包專(zhuān)業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷

　　D. 發(fā)包人未組織竣工驗(yàn)收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷

　　E. 發(fā)包人指定購(gòu)買(mǎi)的材料、建筑構(gòu)配件不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量缺陷

　　【答案】ABCE

　　【解析】P295第一段。

　　79. 根據(jù)《建筑法》，申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括( )。

　　A. 建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)告

　　B. 已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)

　　C. 城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證

　　D. 已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)

　　E. 建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)

　　【答案】BCDE

　　【解析】最后幾題難度開(kāi)始降低。但這時(shí)人因?yàn)榻钇ＡΡM，難免疑神疑鬼，反而會(huì)漏選。

　　80 根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，具有法定最低保修期限的有( )。

　　A. 基礎(chǔ)設(shè)施工程 B. 設(shè)備安裝、裝修工程 C. 門(mén)禁監(jiān)控系統(tǒng)

　　D. 電氣管線(xiàn)、給排水管道工程 E. 供熱與供冷系統(tǒng)

　　【答案】ABDE

　　【解析】P297倒數(shù)第一段。

　　81. 根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有( )。

　　A無(wú)單位蓋章并且無(wú)法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的

　　B. 投標(biāo)人名稱(chēng)或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時(shí)不一致的

　　C. 投標(biāo)人對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個(gè)報(bào)價(jià)方案

　　D.未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的

　　E.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的

　　【答案】ABDE

　　【解析】P87第4段。

　　82. 下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國(guó)務(wù)院行政主管部門(mén)確定后，可作為強(qiáng)制性條文的有( )

　　A、直接涉及國(guó)家主權(quán)的條文 B、直接涉及人民生命財(cái)產(chǎn)安全的條文

　　C、直接涉及人體健康的條文 D、直接涉及環(huán)境保護(hù)的條文

　　E、直接涉及公共利益的條文

　　【答案】BCDE

　　【解析】P263倒數(shù)第一段。

　　83. 施工企業(yè)對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，通常應(yīng)當(dāng)按照( )進(jìn)行，不合格的不得使用。

　　A. 工程設(shè)計(jì)要求 B. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) C. 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) D. 通行慣例 E. 合同約定

　　【答案】ACE

　　【解析】P271“1Z307023對(duì)建筑材料、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。

　　84. 建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)( )。

　　A. 立項(xiàng) B. 竣工 C. 設(shè)計(jì) D. 施工 E. 投產(chǎn)使用

　　【答案】CDE

　　【解析】本題考核環(huán)境保護(hù)設(shè)施的“三同時(shí)”制度。P181倒數(shù)第1段。

　　85. 根據(jù)施工企業(yè)要求對(duì)原工程進(jìn)行變更的，說(shuō)法正確的有( )

　　A、施工企業(yè)在施工中不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更

　　B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計(jì)的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延

　　C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享

　　D、施工企業(yè)擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延

　　E、施工企業(yè)自行承擔(dān)差 價(jià)時(shí)，對(duì)原材料、設(shè)備換用不必經(jīng)工程師同意

　　【答案】ABCD

　　【解析】考核《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用條款第29.1~29.3款，法規(guī)教材中無(wú)明確表述，全靠基本法理推斷。

　　86. 關(guān)于工程質(zhì)量檢測(cè)的說(shuō)法，正確的有 ( )

　　A：檢測(cè)人員、檢測(cè)機(jī)構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測(cè)報(bào)告上簽字

　　B：工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營(yíng)利性中介機(jī)構(gòu)

　　C：檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

　　D：檢測(cè)人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上的檢測(cè)機(jī)構(gòu)

　　E：檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)

　　【答案】ADE

　　【解析】P272正中間“(二)工程質(zhì)量檢測(cè)單位的資質(zhì)和檢測(cè)規(guī)定”。B不宜選，考核第一段第一句，認(rèn)為檢測(cè)機(jī)構(gòu)非營(yíng)利沒(méi)有依據(jù)。A考核第三段第2句，正確。C考核第五段第2行，錯(cuò)誤。D考核第五段第1句，正確。E考核P273第2行。

　　這個(gè)地方第一次考，應(yīng)該考。

　　87. 根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有( )。

　　A.2人死亡事故 B. 10人死亡事故 C.3人死亡事故

　　D. 20人重傷事故 E.1000萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失事故

　　【答案】CDE

　　【解析】P239倒數(shù)第2段。這里B，應(yīng)認(rèn)定為重大事故;E表述不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)為“直接經(jīng)濟(jì)損失”。

　　88. 嚴(yán)某在某市A區(qū)新購(gòu)一套住房，并請(qǐng)位于該市B區(qū)的裝修公司進(jìn)行裝修;裝修人員不慎將水管弄破，導(dǎo)致該樓下住戶(hù)家具被淹毀;嚴(yán)某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院;關(guān)于本案管轄，說(shuō)法正確的有( )

　　A、A區(qū)法院對(duì)該案有管轄權(quán) B、嚴(yán)某有權(quán)向B區(qū)法院起訴

　　C、B區(qū)法院的移送管轄是錯(cuò)誤的 D、A、B區(qū)法院均無(wú)管轄權(quán)

　　E、A區(qū)法院不接受移送，將案件退回B區(qū)法院是錯(cuò)誤的

　　【答案】ABCE

　　【解析】P307~308。本題原題為2008年司法考試卷三82題，出的比較靈活，同時(shí)考核合同糾紛管轄、專(zhuān)屬管轄和移送管轄的基本概念。

　　首先，本案不屬于不動(dòng)產(chǎn)糾紛，不適用專(zhuān)屬管轄。應(yīng)按照普通的合同糾紛管轄處理，嚴(yán)某有權(quán)選擇在被告住所地B區(qū)或合同履行地A區(qū)法院起訴，因此ABC三項(xiàng)應(yīng)選而D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　其次，移送案件，法院認(rèn)為不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)其上級(jí)法院指定管轄，不得再自行移送。

　　89. 根據(jù)有關(guān)擔(dān)保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財(cái)產(chǎn)有()。

　　A.土地所有權(quán) B. 農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán)

　　C. 學(xué)校游泳館產(chǎn)權(quán) D. 荒地承包經(jīng)營(yíng)權(quán) E. 被扣押的房屋

　　【答案】ABE

　　【解析】P37第2段。注意“(3)學(xué)校的教育設(shè)施不得抵押”，說(shuō)明非教育設(shè)施可以抵押，這個(gè)點(diǎn)是司法考試?？嫉模ㄔ鞄熓堑谝淮慰?。

　　90. 關(guān)于租賃合同的說(shuō)法，正確的有( )

　　A. 租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán) B. 租賃期限超過(guò)20年的部分無(wú)效

　　C.租賃期限六個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式

　　D. 交付租賃物是租賃合同的成立要件 E. 當(dāng)事人未采用書(shū)面形式的，視為不定期租賃

　　【答案】BCE

　　【解析】A錯(cuò)誤，租賃合同為設(shè)立用益物權(quán)的合同，這是其與買(mǎi)賣(mài)合同的本質(zhì)區(qū)別。D錯(cuò)誤，租賃合同為諾成合同，不以交付租賃物為要件。BCE考核 P170最下面“1.定期租賃”，注意E埋伏了一個(gè)巨大的陷阱：如果租賃期限為6個(gè)月以上，租賃合同為要式合同;如果租賃期限為6個(gè)月以?xún)?nèi)，租賃合同為不要式合同。只有雙方口頭約定租賃7個(gè)月，則合同履行6個(gè)月以后，視為不定期租賃;而如果雙方口頭約定租賃期限為5個(gè)月，顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞，需要細(xì)心體會(huì)。

　　91. 施工企業(yè)乙經(jīng)建設(shè)單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A. 甲有權(quán)要求乙承擔(dān)民事責(zé)任

　　B. 甲有權(quán)要求丙承擔(dān)民事責(zé)任

　　C.甲無(wú)權(quán)要求丁承擔(dān)民事責(zé)任

　　D. 乙向甲承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丙追償

　　E.丙向乙承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丁追償

　　【答案】ABDE

　　【解析】本題命題技術(shù)高超，體現(xiàn)了命題人出色的歸納能力。ABD考核P101“四、總分包的連帶責(zé)任”。C錯(cuò)，考核法釋(2004)14號(hào)文第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟”，但也應(yīng)強(qiáng)調(diào)，該條款已從新教材中刪除，無(wú)答題依據(jù)。E貌似沒(méi)有法律依據(jù)，其實(shí)正確，丙丁分包合同違法無(wú)效，應(yīng)依照P129“(四)無(wú)效合同的法律后果”來(lái)處理：“無(wú)效合同，有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失”。

　　92. 當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為( )。

　　A. 合同自成立時(shí)生效 B. 合同自辦理物權(quán)登記時(shí)生效

　　C. 未辦理物權(quán)登記合同無(wú)效 D. 未辦理物權(quán)登記不影響合同效力

　　E. 合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力

　　【答案】AD

　　【解析】本題考核P21最上面第2段，物權(quán)效力與合同效力相區(qū)分原則：物權(quán)效力由物權(quán)法評(píng)價(jià);合同效力由合同法評(píng)價(jià)。合同效力與物權(quán)效力無(wú)關(guān)，留意上課舉過(guò)的例子。

　　93. 根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，屬于違法分包的情形有( )

　　A、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的

　　B、主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)的

　　C、建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成

　　D、施工總承包單位將建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的

　　E、分包單位將承包的建設(shè)工程再分包的

　　【答案】ACDE

　　【解析】P104“四、轉(zhuǎn)包和違法分包的界定”。

　　94. 根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程( )起計(jì)算。

　　A.合同訂立之日 B. 實(shí)際竣工之日

　　C.開(kāi)工之日 D. 保修期屆滿(mǎn)之日 E.合同約定竣工之日

　　【答案】BE

　　【解析】P125第5行。

　　95. 下列關(guān)于投標(biāo)保證金說(shuō)法，正確的有( )

　　A、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金

　　B、投標(biāo)保證金是投標(biāo)文件的有效組成部分

　　C、投標(biāo)保證金的擔(dān)保形式應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定

　　D、投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前送達(dá)

　　E、投標(biāo)保證金的金額一般由雙方約定

　　【答案】ABCD

　　【解析】P90最下面“(一)投標(biāo)保證金的形式與金額”。

　　96. 根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，關(guān)于意外傷害保險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。

　　A. 意外傷害保險(xiǎn)為非強(qiáng)制保險(xiǎn) B. 被保險(xiǎn)人為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員

　　C. 受益人可以不是被保險(xiǎn)人 D. 保險(xiǎn)費(fèi)由分包單位支付

　　E. 保險(xiǎn)期限由施工企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定

　　【答案】BC

　　【解析】本題考核P236“1Z306034辦理意外傷害保險(xiǎn)的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。A錯(cuò)誤，意外傷害險(xiǎn)為法定強(qiáng)制保險(xiǎn);B正確。D錯(cuò)誤，保險(xiǎn)費(fèi)由總承包單位承擔(dān);E錯(cuò)誤，意外傷害險(xiǎn)保險(xiǎn)期限法定，為開(kāi)工日至竣工驗(yàn)收合格。C超綱，但可以合理推斷。

　　97. 法人應(yīng)當(dāng)具備的條件有( )

　　A. 依法成立

　　B. 有自己的場(chǎng)所

　　C. 有必要的財(cái)產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)

　　D. 有自己的名稱(chēng)、組織機(jī)構(gòu)

　　E. 能夠獨(dú)立承擔(dān)無(wú)限民事責(zé)任

　　【答案】ABCD

　　【解析】P10“一、法人應(yīng)當(dāng)具備的條件”。

　　98下列應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)標(biāo)的物損毀、滅失風(fēng)險(xiǎn)的情形有

　　A合同僅約定由供應(yīng)商將貨物交給承運(yùn)人運(yùn)輸，供應(yīng)商已將標(biāo)的物發(fā)運(yùn)，尚未到達(dá)約定的交付地點(diǎn)

　　B.合同約定在標(biāo)的物所在地交貨，約定時(shí)間已過(guò)，施工企業(yè)仍未前往提貨

　　C.施工企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一批安全帽，供應(yīng)商尚未交付

　　D.標(biāo)的物已運(yùn)抵交付地點(diǎn)，施工企業(yè)因標(biāo)的物質(zhì)量不合格而拒收貨物

　　E.供應(yīng)商在交付標(biāo)的物時(shí)未附產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)，施工企業(yè)已經(jīng)接收

　　99根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，用人單位在招用勞動(dòng)者以及訂立勞動(dòng)合同時(shí)，不得()

　　A.訂立無(wú)終止時(shí)間的勞動(dòng)合同 B.要求勞動(dòng)者提供擔(dān)保

　　C.向勞動(dòng)者收取財(cái)物 D.約定競(jìng)爭(zhēng)業(yè)限制條款

　　E.扣押勞動(dòng)者的證件

　　100. 下列行為中，構(gòu)成無(wú)因管理的有( )

　　A. 甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機(jī)具

　　B. 乙見(jiàn)他人倉(cāng)庫(kù)失火遂召集人員參加救火

　　C. 材料供應(yīng)商丙將施工現(xiàn)場(chǎng)因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治

　　D. 戊見(jiàn)門(mén)前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹(shù)枝以警示

　　E. 總承包單位結(jié)算時(shí)超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位

　　【答案】BC

　　【解析】本題考核P23“三、無(wú)因管理”的基本概念。無(wú)因管理，指沒(méi)有法律上的特定義務(wù)，也沒(méi)有受到他人委托，為避免他人利益受到損失，自覺(jué)為他人管理事務(wù)或提供服務(wù)。A不應(yīng)選，因存在委托。E屬于不當(dāng)?shù)美?。D爭(zhēng)議極大，建議不選。

　　D原題為2008年司法考試卷三55題，我們先分析原題：

　　100.下列行為中，哪些構(gòu)成無(wú)因管理：D.丁見(jiàn)門(mén)前馬路下水道井蓋被盜致路人跌傷，遂自購(gòu)一井蓋鋪上。

　　原題中司法部給出的D為正確選項(xiàng)，我們可以這樣理解：這個(gè)人買(mǎi)井蓋是為了防止路人掉下去，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)屬于公益，所以他不能找路人要錢(qián)。從這一點(diǎn)上來(lái)說(shuō)不屬于無(wú)因管理。但是買(mǎi)井蓋防止路人掉下去這個(gè)事情從義務(wù)上來(lái)說(shuō)應(yīng)該屬于市政，無(wú)論有沒(méi)有一個(gè)人買(mǎi)井蓋，市政都負(fù)有這樣的義務(wù)。這個(gè)人替市政花了錢(qián)，理應(yīng)要求市政支付必要費(fèi)用。如果市政不給錢(qián)，相當(dāng)于該市政花的錢(qián)他沒(méi)花，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，市政不當(dāng)?shù)美恕?/p>

　　但本題中將購(gòu)買(mǎi)井蓋改為插樹(shù)枝，情況就大不相同，我們都知道無(wú)因管理是債法規(guī)定的內(nèi)容，叫做“無(wú)因管理之債”。而債要求存在特定的相對(duì)人，本案中，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)人并未發(fā)生管理費(fèi)用和直接損失，也不存在其可以主張費(fèi)用的債務(wù)人。所以應(yīng)推定這屬于公益行為，并不構(gòu)成無(wú)因管理。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校一級(jí)建造師頻道及考試論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

　　編輯推薦：

    一級(jí)建造師注冊(cè)相關(guān)問(wèn)題答疑【匯總】

    2015年一級(jí)建造師《工程經(jīng)濟(jì)》精選考點(diǎn)匯總

    2015年一級(jí)建造師《工程經(jīng)濟(jì)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)100條

    交流互動(dòng)：一建微博|微信edu24ol_jzs1|QQ群72421116|各地一建QQ群