2020年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選練習(xí)題及答案(5)

相關(guān)推薦：2020年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選練習(xí)題及答案匯總

1、合同標(biāo)的的內(nèi)容，不包括下列()。

A、有形財(cái)產(chǎn)

B、無(wú)形財(cái)產(chǎn)

C、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

D、工作成果

2、下列()不屬于承包人的主要義務(wù)。

A、對(duì)工程進(jìn)行墊資

B、不得違法轉(zhuǎn)包

C、不得違法分包

D、接受發(fā)包人有關(guān)檢查

3、關(guān)于施工合同特征的說法，錯(cuò)誤的是()。

A、施工合同是雙務(wù)合同

B、施工合同是要式合同

C、施工合同客體是工程

D、施工合同是有償合同

4、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動(dòng)者訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同之日起向勞動(dòng)者每月支付

()的工資。

A、4倍

B、3倍

C、2倍

D、1倍

5、某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運(yùn)人再交付貨物即視為甲完成交付，在貨物交付運(yùn)輸期間，乙將該貨物轉(zhuǎn)賣給丁并通知丙向丁交貨，但乙和丁對(duì)于貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)沒有約定。關(guān)于本案例中貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的說法，正確的是()。

A、乙與丁的買賣合同成立時(shí)，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由丁承擔(dān)

B、甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由丙承擔(dān)

C、甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)即由乙承擔(dān)

D、丙向丁交付貨物后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙承擔(dān)

6、不屬于法律、法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日是()。

A、清明節(jié)

B、重陽(yáng)節(jié)

C、端午節(jié)

D、中秋節(jié)

7、對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物，當(dāng)時(shí)人沒有約定交付地點(diǎn)的，出賣人將標(biāo)的物交付給第一承運(yùn)人后，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由()承擔(dān)。

A、出賣人

B、第一承運(yùn)人

C、買受人

D、第一承運(yùn)人和買受人

8、因標(biāo)的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力();因標(biāo)的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力()。

A、不及于從物，不及于主物

B、及于從物，及于主物

C、及于從物，不及于主物

D、不及于從物，及于主物

9、下列不屬于施工合同內(nèi)容的是()。

A、工程范圍

B、建設(shè)工期

C、工程質(zhì)量

D、已結(jié)算工程價(jià)款

10、下列不屬于竣工驗(yàn)收條款內(nèi)容的是()。

A、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

B、驗(yàn)收方式

C、驗(yàn)收日期

D、驗(yàn)收地點(diǎn)

11、某項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用為100萬(wàn)，合同約定定金為設(shè)計(jì)費(fèi)用的15%。發(fā)包方依約支付了定金后，設(shè)計(jì)承包方不履行合同，給發(fā)包方造成了12萬(wàn)元的損失。發(fā)包人對(duì)此可獲支持的最大價(jià)款為()萬(wàn)元。

A、24

B、27

C、30

D、42

12、某項(xiàng)目工程施工費(fèi)用為40萬(wàn)元，合同中約定定金為20%，也約定了違約金為5萬(wàn)元，發(fā)包方按承包方的請(qǐng)求支付了20萬(wàn)元定金，承包方因不能按照合同約定履行合同導(dǎo)致合同解除，那么承包方應(yīng)支付給發(fā)包方()萬(wàn)元。

A、40

B、28

C、20

D、16

13、收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，()。

A、應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金

B、應(yīng)當(dāng)返還定金

C、雙方當(dāng)事人協(xié)商決定返還多少定金

D、人民法院決定返還多少定金

14、《合同法》規(guī)定，解除合同時(shí)，當(dāng)事人對(duì)異議期限有約定的從其約定，無(wú)約定的，最長(zhǎng)期()。

A、1個(gè)月

B、3個(gè)月

C、6個(gè)月

D、1年

15、下列有關(guān)合同的解除，描述錯(cuò)誤的是()。

A、承包人明確表示不履行施工義務(wù)，發(fā)包人請(qǐng)求解除合同，法院予以支持

B、承包人拒絕修復(fù)質(zhì)量不合格工程，發(fā)包人請(qǐng)求解除合同，法院予以支持

C、發(fā)包人拒絕履行合同中協(xié)助義務(wù)，承包人請(qǐng)求解除合同，法院予不予支持

D、修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，法院不予支持

16、發(fā)包人發(fā)生以下情形，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同，人民法院應(yīng)予支持的是()。

A、未按約定支付工程價(jià)款致使承包人無(wú)法施工

B、拖欠墊資利息

C、施工現(xiàn)場(chǎng)安裝攝像設(shè)備全程監(jiān)控

D、遲延交付施工場(chǎng)地發(fā)生停窩工損失拒絕賠付

相關(guān)推薦：2020年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選練習(xí)題及答案匯總

17、下列有關(guān)可撤銷合同，描述錯(cuò)誤的是()。

A、某人自知道撤銷事由起3個(gè)月內(nèi)未行使撤銷權(quán)，撤銷權(quán)消滅

B、被撤銷的合同自始沒有法律約束力

C、合同被撤銷，不影響?yīng)毩⒋嬖诘挠嘘P(guān)解決爭(zhēng)議方法的條款效力

D、當(dāng)事人明確表示放棄撤銷權(quán)的，撤銷權(quán)消滅

18、下列()不屬于可撤銷合同。

A、因重大誤解訂立的合同

B、在訂立合同時(shí)顯示公平的合同

C、以欺詐、脅迫手段訂立的合同

D、通過激烈競(jìng)爭(zhēng)訂立的合同

19、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購(gòu)銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價(jià)格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，該合同的性質(zhì)屬于()。

A、無(wú)效合同

B、部分無(wú)效合同

C、效力待定合同

D、可撤銷合同

20、甲公司收到乙公司發(fā)來(lái)的定貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對(duì)此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭(zhēng)議，乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當(dāng)是()。

A、要約已撤回

B、要約已撤銷

C、合同已失效

D、甲方未承諾

21、某建筑公司與某鋼鐵廠于2012年2月5日簽訂一鋼材購(gòu)銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價(jià)格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定：該建筑公司于2012年3月8日得知自己有撤銷權(quán)。則下列關(guān)于其撤銷權(quán)消滅的表述中正確的是，該公司()。

A、2013年2月5日前未行使撤銷權(quán)

B、2013年3月8日前未行使撤銷權(quán)

C、未明確表示是否放棄撤銷權(quán)

D、未明確表示是否繼續(xù)履行該合同提示

22、按照我國(guó)《合同法》規(guī)定，由于合同當(dāng)事人一方缺乏經(jīng)驗(yàn)造成的重大誤解，而訂立了損害己方利益的合同，則該當(dāng)事人可以()。

A、請(qǐng)求人民法院變更該合同

B、拒絕履行合同，宣布合同無(wú)效

C、請(qǐng)求行政主管部門撤銷該合同

D、請(qǐng)求行政主管部門變更該合同

23、下列有關(guān)合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓，描述正確的是()。

A、債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人無(wú)法取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利

B、債務(wù)人將合同的義務(wù)全部轉(zhuǎn)移給第三人的，只通知債權(quán)人即可

C、債務(wù)人將合同義務(wù)部分轉(zhuǎn)移的，新舊債務(wù)人一起向債權(quán)人履行義務(wù)

D、權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓人與受讓人一同承受權(quán)利義務(wù)

24、下列有關(guān)合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓，描述錯(cuò)誤的是()。

A、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓中，債權(quán)人可以將全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓

B、債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意

C、當(dāng)債務(wù)人接到權(quán)利轉(zhuǎn)讓的通知后，權(quán)利轉(zhuǎn)讓即生效

D、債權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓后，債務(wù)人抗辯權(quán)隨同轉(zhuǎn)移

25、根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是()。

A、某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次，但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時(shí)有急事，便讓自己的博士生代為授課

B、甲因急需用錢便將對(duì)乙享有的一萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙

C、建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其已將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請(qǐng)施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)

D、監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位

26、下列有關(guān)合同變更，描述錯(cuò)誤的是()。

A、當(dāng)事人協(xié)商一致，可以變更合同

B、當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更

C、當(dāng)事人一方未經(jīng)對(duì)方同意改變合同內(nèi)容，屬于違約

D、應(yīng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)的變更合同事項(xiàng)未辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)，也應(yīng)發(fā)生法律效力77、下列變更中，屬于應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致情形的是()。

A、采購(gòu)數(shù)量變更

B、公司名稱變更

C、合同簽約人員變更

D、公司法定代表人變更

28、根據(jù)《合同法》規(guī)定，限制民事行為能力人訂立的合同，相對(duì)人可以催告法定代理人在()內(nèi)予以追認(rèn)。

A、1個(gè)月

B、3個(gè)月

C、6個(gè)月

D、1年

29、《合同法》規(guī)定的效力待定合同有三種，不包括下列()。

A、限制行為能力人訂立的合同

B、無(wú)權(quán)代理人訂立的合同

C、無(wú)處分權(quán)人處分他人的財(cái)產(chǎn)訂立的合同

D、以合法形式掩蓋非法目的的合同

30、下列關(guān)于效力待定合同的表述中正確的是()。

A、代理人以被代理人名義訂立的合同

B、限制民事行為能力人獨(dú)立訂立的合同

C、財(cái)產(chǎn)所有權(quán)人處分自己財(cái)產(chǎn)的合同

D、法定代表人未超越權(quán)限訂立的合同

31、下列()不屬于無(wú)效合同的特征。

A、具有違法性

B、具有不可履行性

C、需經(jīng)權(quán)利人或被代理人追認(rèn)性

D、自訂立之時(shí)就不具有法律效力

32、下列()屬于無(wú)效合同的情形。

A、因重大誤解訂立的合同

B、在訂立合同時(shí)顯失公平的合同

C、以欺詐、脅迫的手段訂立的合同

D、惡意串通，損害國(guó)家利益的合同

相關(guān)推薦：2020年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選練習(xí)題及答案匯總

33、根據(jù)《合同法》，以下情形屬于合同無(wú)效的是()。

A、當(dāng)事人喪失履約能力

B、當(dāng)事人對(duì)合同有重大誤解

C、違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定

D、違反法定的形式

34、按照我國(guó)《合同法》和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列當(dāng)事人簽訂的施工合同中屬于有效合同的是()。

A、承包人超越資質(zhì)等級(jí)與發(fā)包人簽訂的承包合同

B、合同專用條款中列有承包人帶資承包條款的承包合同

C、沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的企業(yè)名義與承包人簽訂了承包合同，但在工程竣工后取得了相應(yīng)的資質(zhì)

D、建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)、經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商簽訂的書面承包合同

35、某建設(shè)工程施工合同約定價(jià)款為1億元。施工成本0.9億元，按發(fā)包人核算造價(jià)為0.95億元，按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價(jià)信息計(jì)算為1.1億元。后該施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結(jié)算價(jià)款為()億元。

A、0.91

B、0.95

C、1

D、1.1

36、建設(shè)工程施工合同無(wú)效，將不會(huì)產(chǎn)生()的法律后果。

A、返還財(cái)產(chǎn)

B、支付違約金

C、折價(jià)補(bǔ)償

D、賠償損失

37、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購(gòu)銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價(jià)格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，如果該合同的履行使國(guó)家利益受到損害，該合同的性質(zhì)屬于()。

A、無(wú)效合同

B、部分無(wú)效合同

C、效力待定合同

D、可變更、可撤銷合同

38、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購(gòu)銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價(jià)格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，無(wú)論該合同無(wú)效、被撤銷或終止，均不影響合同中有關(guān)()。

A、主要權(quán)利條款的效力

B、主要義務(wù)條款的效力

C、違約責(zé)任條款的效力

D、解決爭(zhēng)議方法的條款的效力

39、下列()不屬于發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損失。

A、未及時(shí)檢查隱蔽工程造成的損失

B、未按照約定提供原材料、設(shè)備造成的損失

C、提供圖紙延誤造成的損失

D、不履行保修義務(wù)造成的損失

40、下列()不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損失。

A、將承攬的工程違法分包造成的損失

B、施工偷工減料造成的損失

C、與監(jiān)理單位串通造成的損失

D、對(duì)不合格的建設(shè)工程按照合格工程驗(yàn)收

41、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請(qǐng)求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是()。

A、返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

B、認(rèn)定墊資違法，利息予以沒收

C、返還墊資但不支付利息

D、返還墊資并雙倍支付利息

42、因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對(duì)該部分價(jià)款不能協(xié)商一致的，可以參照()建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程款。

A、簽約時(shí)的簽約地

B、履行時(shí)的簽約地

C、履行時(shí)的項(xiàng)目所在地

D、簽約時(shí)的項(xiàng)目所在地

43、某施工項(xiàng)目材料采購(gòu)合同中，當(dāng)事人對(duì)價(jià)款沒有約定，未達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也無(wú)法根據(jù)合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，應(yīng)按照()的市場(chǎng)價(jià)格履行。

A、履行義務(wù)一方所在地

B、材料所在地

C、合同簽訂地

D、訂立合同時(shí)履行地

44、某建設(shè)工程項(xiàng)目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時(shí)，雙方針對(duì)結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補(bǔ)充協(xié)議。后雙方因計(jì)價(jià)問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時(shí)應(yīng)該()作為結(jié)算工程款的依據(jù)。

A、雙方達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議

B、雙方簽訂的備案合同

C、類似項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)格

D、市場(chǎng)的平均價(jià)格

45、下列()情況下的工期延誤不能予以順延。

A、發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙

B、發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款，致使工施工不能正常進(jìn)行

C、設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工期拖延

D、一周內(nèi)發(fā)包人原因停水、停電累計(jì)4小時(shí)

46、承包人實(shí)施工程師的處理意見后，可書面提出復(fù)工要求，工程師未能在()答復(fù)的，承包人可自行復(fù)工。

A、12h

B、24h

C、36h

D、48h

47、下列不屬于發(fā)包人義務(wù)的情形是()。

A、提供必要施工條件

B、及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收

C、向有關(guān)部門移交建設(shè)項(xiàng)目檔案

D、就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)說明

48、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費(fèi)用和工期處理的說法，正確的是()。

A、費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān)

B、費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)

C、費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延

D、費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延

答案部分見下一頁(yè)

相關(guān)推薦：2020年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選練習(xí)題及答案匯總

1、【正確答案】C

本題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式與合同內(nèi)容。合同標(biāo)的包括有形財(cái)產(chǎn)、無(wú)形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)和工作成果等。

2、【正確答案】A

本題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式與合同內(nèi)容。承包人的主要義務(wù)：(1)不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程;(2)自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工;

(3)接受發(fā)包人有關(guān)檢查;(4)交付竣工驗(yàn)收合格的建設(shè)工程;(5)建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的無(wú)償修理。

3、【正確答案】C

本題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式與合同內(nèi)容。施工合同的客體要根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容來(lái)確定，可以是工程項(xiàng)目本身，也可以是勞務(wù)服務(wù)。此題選用排除法，根據(jù)施工合同的內(nèi)容可以確定施工合同屬雙務(wù)合同、要式合同和有償合同，故此題答案為C。

4、【正確答案】C

本題考查的是勞動(dòng)合同及勞動(dòng)關(guān)系中違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任?！秳趧?dòng)合同法》規(guī)定，用人單位違反本法規(guī)定不與勞動(dòng)者訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同之日起向勞動(dòng)者每月支付2倍的工資。

5、【正確答案】A

本題考查的是標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)。出賣人交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買受人承擔(dān)。

6、【正確答案】B

本題考查的是勞動(dòng)者的工作時(shí)間和休息休假。法律法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日有：全體公民放假的節(jié)日是清明節(jié)、端午節(jié)和中秋節(jié);部分公民放假的節(jié)日及紀(jì)念日是婦女節(jié)、青年節(jié)、兒童節(jié)、中國(guó)人民解放軍建軍紀(jì)念日。

7、【正確答案】C

本題考查的是標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)。對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物，當(dāng)時(shí)人沒有約定交付地點(diǎn)或者約定不明確的，出賣人將標(biāo)的物交付給第一承運(yùn)人后，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由買受人承擔(dān)。

8、【正確答案】C

本題考查的是孳息的歸屬和買賣合同的解除。因標(biāo)的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于從物;因標(biāo)的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力不及于主物。

9、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容。已結(jié)算工程價(jià)款不屬于施工合同內(nèi)容。

10、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容?？⒐を?yàn)收條款一般應(yīng)包括驗(yàn)收范圍與內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)、驗(yàn)收人員組成、驗(yàn)收方式和日期等內(nèi)容。

11、【正確答案】C

本題考查的是違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除。定金和違約金不能同時(shí)適用，例子中，發(fā)包方可以獲得雙倍定金。

12、【正確答案】B

本題考查的是違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除。20+8=28萬(wàn)元。

13、【正確答案】A

本題考查的是違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除。收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

14、【正確答案】B

本題考查的是合同的終止。當(dāng)事人對(duì)異議期限有約定的從其約定，無(wú)約定的，最長(zhǎng)為3個(gè)月。

15、【正確答案】C

本題考查的是合同的終止。發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的，承包人要求解除施工合同的，應(yīng)予支持。

16、【正確答案】A

本題考查的是合同的終止。發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無(wú)法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(1)未按約定支付工程價(jià)款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的;(3)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。

17、【正確答案】A

本題考查的是可撤銷合同。行使撤銷權(quán)應(yīng)當(dāng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)行使，并應(yīng)當(dāng)向人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

18、【正確答案】D

本題考查的是可撤銷合同?？沙蜂N合同包括：(1)因重大誤解訂立的合同;(2)顯失公平的合同;(3)因欺詐脅迫而訂立的合同;(4)乘人之危而訂立的合同。

19、【正確答案】D

本題考查的是可撤銷合同。以下情形，屬于可變更、可撤銷合同：因重大誤解訂立的合同;顯失公平的合同;因欺詐脅迫而訂立的合同;乘人之危而訂立的合同。

20、【正確答案】B

本題考查的是可撤銷合同。根據(jù)《合同法》第17條規(guī)定：要約可以撤回。撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)在要約到達(dá)受要約人之前或者與要約同時(shí)到達(dá)受要約人。

第18條規(guī)定：要約可以撤銷。撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達(dá)受要約人。區(qū)別要約的撤回與撤銷的關(guān)鍵在于要約行為是否生效。在要約生效前，要約人取消要約使得要約不發(fā)生法律效力為要約撤回;在要約生效后，要約人取消要約使得要約失去法律效力為要約撤銷。本題中，甲公司收到要約后隨即又收到取消通知，應(yīng)屬于要約被撤銷，選項(xiàng)A錯(cuò)誤、選項(xiàng)B正確。要約被撤銷，代表雙方合同并未成立，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。乙方拒絕收貨的原因是自己發(fā)出的要約已被自己撤回，雙方合同未成立，而不是因?yàn)榧追轿闯兄Z，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

21、【正確答案】B

本題考查的是可撤銷合同?？勺兏沙蜂N合同中撤銷權(quán)的消滅：事人知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的;當(dāng)事人知道后明確表示或以自己的行為放棄撤銷權(quán)的。

22、【正確答案】A

本題考查的是可撤銷合同。對(duì)于可撤銷合同，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷，而不是行政主管部門。

23、【正確答案】C

本題考查的是合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外;債務(wù)人將合同的義務(wù)全部轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意;合同一方當(dāng)事人將其權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給第三人，由第三人全部地承受這些權(quán)利和義務(wù)。

24、【正確答案】B

本題考查的是合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。合同權(quán)利的轉(zhuǎn)讓應(yīng)通知債務(wù)人，無(wú)需征得債務(wù)人的同意。

25、【正確答案】B

本題考查的是合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。選項(xiàng)AC錯(cuò)，債務(wù)轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意;選項(xiàng)B正確，債權(quán)轉(zhuǎn)讓只須通知債務(wù)人，而無(wú)須債務(wù)人同意。選項(xiàng)D錯(cuò)誤，監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。

26、【正確答案】D

本題考查的是合同的履行和變更。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)依法辦理相應(yīng)手續(xù)。

27、【正確答案】A

本題考查的是合同的履行和變更。采購(gòu)數(shù)量變更屬于合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容的變更，需要經(jīng)合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致。

28、【正確答案】A

本題考查的是效力待定合同。相對(duì)人可以催告法定代理人在1個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。

29、【正確答案】D

本題考查的是效力待定合同?！逗贤ā芬?guī)定的效力待定合同有三種，即限制行為能力人訂立的合同，無(wú)權(quán)代理人訂立的合同，無(wú)處分權(quán)人處分他人的財(cái)產(chǎn)訂立的合同。

30、【正確答案】B

本題考查的是效力待定合同。效力待定合同的種類：限制民事行為能力人依法不能獨(dú)立簽訂的合同;無(wú)權(quán)代理人以被代理人名義訂立的合同;越權(quán)訂立的合同;無(wú)處分權(quán)人訂立的合同。選項(xiàng)A、C、D均為正常的合同行為，合同有效。

31、【正確答案】C

本題考查的是無(wú)效合同。無(wú)效合同的特征是：具有違法性、不可履行性和訂立之時(shí)就不具法律效力三特征。

32、【正確答案】D

本題考查的是無(wú)效合同。(1)一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國(guó)家利益;(2)惡意串通、損害國(guó)家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會(huì)公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

33、【正確答案】C

本題考查的是無(wú)效合同。以下情形，合同無(wú)效：(1)一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國(guó)家利益(如存在欺詐但沒有損害國(guó)家利益，合同為可變更、可撤銷合同);(2)惡意串通、損害國(guó)家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的(并不要求造成損害后果);(4)損害社會(huì)公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

34、【正確答案】B

本題考查的是無(wú)效合同。合同專用條款中列有承包人帶資承包條款的承包合同屬于有效合同。

35、【正確答案】C

本題考查的是無(wú)效合同。合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。本題中，由于施工企業(yè)施工工程驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。

36、【正確答案】B

本題考查的是無(wú)效合同。合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。合同無(wú)效，那么前期的約定也無(wú)效，故不存在違約金之說。

37、【正確答案】A

本題考查的是無(wú)效合同。以下情形，合同無(wú)效：(1)一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國(guó)家利益(如存在欺詐但沒有損害國(guó)家利益，合同為可變更、可撤銷合同);(2)惡意串通、損害國(guó)家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的(并不要求造成損害后果);(4)損害社會(huì)公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

38、【正確答案】D

本題考查的是無(wú)效合同。合同無(wú)效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭(zhēng)議方法的條款的效力。

39、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程賠償損失的規(guī)定。發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損失：(1)未及時(shí)檢查隱蔽工程造成的損失;(2)未按照約定提供原材料、設(shè)備等造成的損失;(3)因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建造成的損失;(4)提供圖紙或者技術(shù)要求不合理且怠于答復(fù)等造成的損失;(5)中途變更承攬工作要求造成的損失;(6)要求壓縮合同約定工期造成的損失;(7)驗(yàn)收違法行為造成的損失。。

40、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程賠償損失的規(guī)定。承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損失：(1)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書等造成的損失;(2)轉(zhuǎn)包、違法分包造成的損失;

(3)偷工減料等造成的損失;(4)與監(jiān)理單位串通造成的損失;(5)不履行保修義務(wù)造成的損失;(6)保管不善造成的損失;(7)合理使用期限內(nèi)造成的損失。

41、【正確答案】C

本題考查的是工程價(jià)款的支付。墊資雖然違法，但不是無(wú)效合同。當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定的，承包人請(qǐng)求返還墊資和利息的，應(yīng)予支持，但利息高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當(dāng)事人對(duì)墊資沒有約定的，按工程欠款處理。當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定的，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。

42、【正確答案】D

本題考查的是工程價(jià)款的支付?！逗贤ā芬?guī)定，價(jià)款或者報(bào)酬不明確的，按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行。

43、【正確答案】D

本題考查的是工程價(jià)款的支付。價(jià)款約定不明確的，應(yīng)按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行。

44、【正確答案】B

本題考查的是工程價(jià)款的支付。當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。

45、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程工期?？梢皂樠拥那樾危?1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行;(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常地進(jìn)行;(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;

(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);(6)不可抗力;(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

46、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程工期。承包人實(shí)施工程師的處理意見后，可書面提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，未48小時(shí)答復(fù)的，承包人可自行復(fù)工。

47、【正確答案】D

本題考查的是建設(shè)工程施工合同發(fā)承包雙方的主要義務(wù)。發(fā)包人主要義務(wù)包括：(1)不得違法發(fā)包;(2)提供必要的施工條件;(3)及時(shí)檢查隱蔽工程;(4)及時(shí)驗(yàn)收工程;(5)支付工程價(jià)款。選項(xiàng)D是承包人的主要義務(wù)。

48、【正確答案】A

本題考查的是建設(shè)工程施工合同發(fā)承包雙方的主要義務(wù)。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。

以上就是小編整理的2020年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》精選練習(xí)題，如果想及時(shí)了解2020年二級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間等，可以 免費(fèi)預(yù)約短信提醒;如果2019年考生想及時(shí)了解二級(jí)建造師的成績(jī)查詢時(shí)間，也可以 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，預(yù)約成功之后，您將會(huì)及時(shí)準(zhǔn)確地接收到相關(guān)的考試信息通知!